建筑工程合作协议书(精选8篇)由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“建筑工程施工合作协议”。
第1篇:建筑工程合作协议
建筑工程合作协议
合作人
根据国家有关建筑工程合作合同规定,本着相互自愿、相互信任、平等互利的原则,特制订以下协议:
一、合作工程名称:
二、合作工程地点:
三、合作时间:从工程开工至本工程交工验收结算收款,人利润平均分,帐目清楚,都无意见后签字终止。
四、合作方式:分 股,股份制式。即各持一股,二人责任、债权、债务同担,风险均担,利益共享。
五、责任分工:由负责与建设方签订工程合同,负责甲乙方关系融洽。负责工地原材料购买工作。但分工必须合作,相互协商,以尽量减少工程成本费用为原则,各单项项目工程单价,施工管理人员、人员确定、工资待遇。施工班组单价、大型材料单价(如钢筋水泥、木材、红砖、砂石及四钢租赁价格)都必须经二人共同商量,同意后确定。小型材料及工地临时用工单价必须二人同意决定。赊欠材料及工人工资必须由二人签字后方可支付。
六、投资办法:由共同集资、借支,以建筑公司的名誉在二人认可的银行独建一帐号,每收一次工程款必须入此帐号,专款专用,由负责款项收支。由留一枚私人印章在银行。掌握财务公章,我们二人中不
nn管谁都不得以任何原因或借口动用、挪用或拆借工程款,如谁有违反就负责一切违约后果责任,甚至开除其谁的合作权利。
七、记帐方式:定期或月底二人必须在一起对各种票据单价、数量统一认可后,方可各记一份帐,互相签字认可,如有大笔外花费用,须由二人提前商量同意。
八、现场管理:二人分工后但必须密切配合,共同分享现场,组织指挥决策权利,共同商讨施工方案。管理办法:制度措施贯彻,至于现场管理的具体细节条款,由工地项目经理和施工员一起制订,我们二人审批。
合作人签字:
年月日
nn第2篇:建筑工程合作协议
建筑工程合作协议
甲方:身份证号:
乙方:身份证号:
根据国家有关建设工程合作规定,本着相互自愿,相互信任,平等互利的原则,特制定以下协议:
一、合作工程名称:包头市青山区呼1#呼2#街坊7号、8号、9号楼。
二、合作工作地点:包头市青山区呼1#呼2#街坊。
三、合作时间:2014年6月——2016年工程交工验收结算为止。
四、合作方式:乙方投入前期工程费用至正负零以上十层为止,共同管理分工,乙方出资()万元,按股份制度,各持股份%。双方责任,债权、债务、共担分险,利益共享。
五、责任分工:由甲方负责与建设方签订工程合同,负责工地原材料购买工作与项目工程的管理。
六、此合同一式两份,双方各执一份,双方签字后生效。
签字(甲方):
签字(乙方):
年月日
第3篇:建筑工程合作协议
建筑工程合作协议
合作人:***、***、***
根据国家有关建筑工程合作合同规定、《中华人民共和国民法通则》等相关法律法规,本着相互自愿、相互信任、平等互利的原则,特制订以下协议:
一、合作工程名称:*****标段******号楼及地下车库。
二、合作工程地点:
三、合作时间:从工程开工至本工程交工验收付清工程款,三人利润平均分,帐目清楚,都无意见后签字终止。
四、合作方式:分三股,股份制式。即***、***、***各持一股,三人责任、债权、债务同担,风险均担,利益共享。
五、责任分工:由***负责与建设方签订工程合同,负责与建设、监理单们及行业管理部门关系融洽,工程管理工作。***负责工地原材料购买工作。***负责生产工作、工程质量、工期及安全文明生产工作。分工明确但必须合作,相互协商,以尽量减少工程成本费用为原则,各单项项目工程单价,施工管理人员、人员确定、工资待遇。施工班组单价、大型材料单价(如钢材水泥、木材、商砼、砖、砂石及四钢租赁价格)都必须经三人共同商量,同意后确定。赊欠材料及工人工资必须由三人签字后方可支付。
六、投资办法:由三个人共同集资、以*******有限公司的名誉在三人认可的银行独建一帐号,每收一次工程款必须入此帐号,专款专用,由负责款项收支。由留私人印章在
nn银行。由掌握财务公章,我们三人中不管谁都不得以任何原因或借口动用、挪用或拆借工程款,如谁有违反就负责一切违约后果责任,甚至开除其谁的合作权利。
七、记帐方式:定期或月底三人必须在一起对各种票据单价、数量统一认可后,方可入帐,三方签字认可,如有大笔外花费用(业务费2000元以上),须由三人提前商量同意。
八、现场管理:三人分工后但必须密切配合,共同分享现场,组织指挥决策权利,共同商讨施工方案。管理办法:制度措施贯彻,至于现场管理的具体细节条款,由工地项目经理和施工员一起制订,我们三人共同审定。
九、合作解散和终止:本合作生效后,任何一方中途不得擅自退出,若无故退出,应承担违约责任,给合作方造成损失的,由退出方赔偿相应损失。本合作自本工程开工至本工程交工验收付清工程款之日终止。
十、其它:本协议未尽事宜,三方另行协商。本协议一式三份,各持一份,具有同等的法律效力。自签字之日起生效。
合作人签字:
年月日
nn第4篇:建筑工程多人合作协议书
合作协议书
合伙人姓名:性别:身份证号:合伙人姓名:性别:身份证号:合伙人姓名:性别:身份证号:
合伙人本着公平、平等、互利的原则,在不违反法律法规的前提下,订立合伙协议如下:
第一条: 合作宗旨
合伙人以自愿为原则,用合伙人自身具备的优势和能力,创造一个行业,把合伙人自身的价值体现出来,通过合法的手段,创造劳动成果。
第二条:合伙经营项目
米易绿生公司二期工程钢结构大棚土建双包工程项目。
第三条:投资金额、方式
1、合伙人以现金方式投资,俆正福投资40万,刘华投资50万,任廷安投资40万,(利益3人平均分配)
2、帐目、现金管理
3人每人1本帐,自行记录,所有支出票据3人签字生效,1人管卡,1人管密码现金,1人管手机短信。
第四条:合伙的终止及终止后的事项
1合伙期届满;○2合伙事业违
1、合伙因以下事由之一得终止:○
3法院根据有关当事人请求判决解散。反法律被撤销;○
1即行邀请中间人和公证员清算并给与
2、合伙终止后的事项:○
2清算后如存盈余,则按收取债权、清偿债务、返还投资、平公正;○
均分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给全伙
3清算后如有亏损,由合伙人平均承人或第三人,其价款参与分配;○
担。
第五条:本合同如有未尽事宜,应由合伙人集体讨论补充或修改,补充和修改的内容与本合同共有同等效力,具体事宜详见附件内容。
第六条:本合同正本一式3份,合伙人各执一份,本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
合伙人:(签字或盖章)
日期:
合伙人:(签字或盖章)
日期:
合伙人:(签字或盖章)
日期:
第5篇:建筑工程多人合作协议书
合作协议书
合伙人姓名:性别:身份证号:合伙人姓名:性别:身份证号:合伙人姓名:性别:身份证号:合伙人姓名:性别:身份证号:
合伙人本着公平、平定、互利的原则,在不违反法律法规的前提下,订立合伙协议如下:
第一条: 合作宗旨
合伙人以自愿为原则,用合伙人自身具备的优势和能力,创造一个行业,把合伙人自身的价值体现出来,通过合法的手段,创造劳动成果。
第二条:合伙经营项目
经营项目为合伙人共同投资建世家万和装饰公司以及购买其他相关办公设备并一起经营此装饰公司(详见附件第一、第二条)。
第三条:合伙期限
合伙期限为年,自月日起,至年
第四条:投资额、方式、期限
1、四各合伙人都以现金或其他方式投资,具体投资金额详
见附件第二条,合作方式详见附件第三、第四条。
2、四各合伙人的投资款于年由所有
合伙人推举一人保管(详见附件第五条),其他合伙人有监督和核查权。
3、本合伙人投资共计人民币,小写为元。合伙期
间各合伙人的投资为共有财产,不得随意请求分割,合伙终止后,各合伙人的投资仍为个人所有,投资款合伙人自行约定时间予以返还(详见附件第六条)。
第五条:盈余、工资分配和债务承担
1、工资分配:详见附件第八条。
2、盈余分配:除去日常开资、工资后得收入为合伙创收盈
余,此为合伙分配的重点,分配方案详见附件第六条。
3、债务承担:如在合伙初期和经营过程中有债务产生,合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的投资为据,按比例承担,其他责任详见附件第七条。
第六条:入伙、退伙,投资的转让
1需承认本合同;○2需经全体合伙人同意;○
1、入伙:○3执
行合同规定的权利和义务。
2、退伙:○1需所有合伙人认同的正当理由方可退伙,退伙
时只能领取所持股份80%利润,入股本金全额退还;○2不得在合伙不利时退伙(详情见附件四);○3退伙需提前1个月告知其他合伙人并经全体合伙人同意;○4退伙后以退伙时的财产状况进行结算。
3、投资转让:允许合伙人转让自己的投资。转让时合伙人有优先受让权,如让合伙人以外的第三人,须经所有合伙人同意,并且第三人按入伙对待,否则以退伙对待转让人。
第七条:纠纷的解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
第八条:禁止行为
1、禁止合伙人自己或以合伙人名义参与或实施违法犯罪活动,如经证实后,确有此事,将报告或扭送公安机关,由公安机关处置,责任由个人承担,与合伙和其他合伙人无关,造成损失由当事人按实际损失赔偿。
2、在进行业务活动期间,禁止合伙人之间的私人恩怨,如因私人恩怨造成损失者,由当事人按实际损失赔偿。
3、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失由当事人按实际损失赔偿。
4、禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。
5、禁止合伙人再加入其他合伙。
6、如合伙人违反上述各条,应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。
第九条:合伙的终止及终止后的事项
1合伙期届满;○2全体合伙人
1、合伙因以下事由之一得终止:○
3合伙事业完成或不能完成;○4合伙事业违反法同意终止合伙关系;○
5法院根据有关当事人请求判决解散。律被撤销;○
1即行邀请中间人和公证员清算并给与
2、合伙终止后的事项:○
2清算后如存盈余,则按收取债权、清偿债务、返还投资、按公正;○
比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合3清算后如有亏损,不论合伙人投伙人或第三人,其价款参与分配;○
资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按投资比例承担。
第十条:本合同如有未尽事宜,应由合伙人集体讨论补充或修改,补充和修改的内容与本合同共同有同等效力,具体事宜详见附件内容。
第十一条:本合同正本一式4份,合伙人各执一份,本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
合伙人:(签字或盖章)
日期:
合伙人:(签字或盖章)
日期:
合伙人:(签字或盖章)
日期:
合伙人:(签字或盖章)
日期:
第6篇:建筑工程合作协议1
建筑工程合作协议
合作人:陈伟志、陈桂才
根据国家有关建筑工程合作合同规定,本着相互自愿、相互信任、平等互利的原则,特制订以下协议:
一、合作工程名称:
二、合作工程地点:广东省化州市红峰场
三、合作时间:从工程开工至本工程交工验收结算收款,人利润平均分,帐目清楚,都无意见后签字终止。
四、合作方式:按股份制式。即陈伟志、陈桂才各持50% 股份,二人责任、债权、债务同担,风险均担,利
益共享。
五、责任分工:由陈伟志负责与建设方签订工程合同,负责甲乙方关系融洽。陈桂才负责工地原材料购买工作。但
分工必须合作,相互协商,以尽量减少工程成本费用为原则,各单项项目工程单价,施工管理人员、人员确定、工资待遇。
施工班组单价、大型材料单价(如钢筋水泥、木材、红砖、砂石及四钢租赁价格)都必须经二人共同商量,同意后确定。
小型材料及工地临时用工单价必须二人同意决定。赊欠材料
及工人工资必须由二人签字后方可支付。
六、投资办法:由 陈伟志、陈桂才 共同集资、借支,以化州市第二建筑公司的名誉在二人认可的银行独建一帐
号,每收一次工程款必须入此帐号,专款专用,由何以泰负
nn责款项收支。由留一枚私人印章在银行。掌握财务公章,我们二人中不管谁都不得以任何原因或借口动用、挪用或拆借工程款,如谁有违反就负责一切违约后果责任,甚至开除其谁的合作权利。
七、记帐方式:定期或月底二人必须在一起对各种票据单价、数量统一认可后,方可各记一份帐,互相签字认可,如有大笔外花费用,须由二人提前商量同意。
八、现场管理:二人分工后但必须密切配合,共同分享现场,组织指挥决策权利,共同商讨施工方案。管理办法:制度措施贯彻,至于现场管理的具体细节条款,由工地项目经理和施工员一起制订,我们二人审批。
合作人签字:
年月日
nn第7篇:建筑工程合作协议 2
建筑工程合作协议
甲方:江东江西网架工程有限公司甲方代表:
中山分公司
乙方:
经甲乙双方友好协商,本着友好合作的原则,对“大信海岸综合办公楼电梯钢结构工程”项目特制定本协议,以资共同遵守执行。
一、甲方同意乙方在甲方公司下进行(大信海岸综合办公楼电梯钢结构工程)建筑工程的经营,乙方在此期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏,经济纠纷及工程任务由乙方自行承揽。
二、甲方有权对工程任何要求,凡以甲方名义签订的施工协议,乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。
三、乙方实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照 国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期完工。
四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质,向乙方提供工程报建所需要的有关资料,协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发,凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。甲方为乙方义务提供该工程项目部印章用于工程资料。乙方承诺该印鉴仅用于该工程资料。乙方不得使用该印鉴对外出具财务手续,不得使用该印鉴对外出具债务凭证。若因使用该印鉴对外出具财务手续或债务凭证所引起的经济纠纷和法律赔偿责任由乙方承担。
五、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行监督指导。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的,甲方有权责令停工整顿。
六、乙方经营期间,对所属施工队的管理必须严格执行《建筑施工安全管理》的规定和有关综合治理的管理条例;严格按照建筑工程的相关规定施工、用工,依法办理所聘员工各种人身意外保险手续,特殊工程要持证上岗。凡是由于乙方的管理失误而造成的一切安全事故责任损失和经济纠纷均由乙方负全部责任。
七、为规范施工现场的管理,乙方经营期间必须配备足够的工程管理人员,即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工,施工现场要配足持证上岗的管理人员。
八、乙方对本工程的一切质量问题、安全问题全部负责,与甲方无关。
九、乙方对本工程的一切债权、债务负全部责任,与甲方无关。
十、甲方与建设单位签署的合同、协议、文件等,乙方无条件的确认、履行。
十一、乙方不得肢解工程进行分包、转包、不得私自雕刻甲方印章。
十二、甲方提取的管理费用:按工程合同总造价的1%,支付方式为随着工程进度,按已完成的工程量及时支付。
十三、本协议经甲方签字、盖章,乙方签字后生效。合作期满,双方债权债务结清以及乙方结清以甲方名义在外的债务后自动失效。
十四、工程竣工后,乙方应向甲方提供一套完整的竣工验收资料。
十五、本工程所产生的各项税收和行政收费均由乙方自行承担。
十六、本协议未尽事宜双方另行协商解决,但不得与本协议相冲突。
甲方代表(签字盖章):乙方代表(签字):
签订时间:年月日签订时间:年月日
为明确甲方与乙方的责任和义务,经甲方与乙方充分协商,一致同意就乙方在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书:
一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行(黄宏亭、黄宽亭、黄亮亭车间一、二三工程)建筑工程的经营,乙方挂靠期间以甲方名义自主经营、独立核算、自负盈亏,经济纠纷及工程任务由乙方自行承揽。
二、合作期间因乙方以甲方的名义承建工程项目,所以甲方有责任对工程负责,凡以甲方名义签订的施工协议,乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。
三、协议期间乙方实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照 国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期完工。
四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质,向乙方提供工程报建所需要的有关资料,协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发,凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。甲方为乙方义务提供该工程项目部印章用于工程资料。乙方承诺该印鉴仅用于该工程资料。乙方不得使用该印鉴对外出具财务手续,不得使用该印鉴对外出具债务凭证。若因使用该印鉴对外出具财务手续或债务凭证所引起的经济纠纷和法律赔偿责任由乙方承担。
五、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行监督指导。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的,甲方有权责令停工整顿。
六、乙方挂靠甲方下经营期间,对所属施工队的管理必须严格执行《建筑施工安全管理》的规定和有关综合治理的管理条例;严格按照建筑工程的相关规定施工、用工,依法办理所聘员工各种人身意外保险手续,特殊工程要持证上岗。凡是由于乙方的管理失误而造成的一切安全事故责任损失和经济纠纷均由乙方负全部责任。
七、为规范施工现场的管理,乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员,即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工,施工现场要配足持证上岗的管理人员。
八、挂靠期间暂定为__2014__年,即__2014__年___2__月___20__日起至工程完工。
九、甲方提取的管理费用:按工程合同总造价的1%,支付方式为随着工程进度,按已完成的工程量及时支付。
十、本协议双方签名盖章后生效。挂靠期满,双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。
十一、工程竣工后,乙方应向甲方提供一套完整的竣工验收资料。
十二、本工程所产生的各项税收和行政收费均由乙方自行承担。
十三、本协议一式四份,双方各执两份。
十四、本协议未尽事宜双方另行协商解决。
甲方(签字盖章):乙方(签字盖章):
签订时间:年月日签订时间:年月日
第8篇:建筑工程施工合作协议
建筑工程施工合作协议
甲方:四川宏茂建筑工程有限公司(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)为了充分发挥甲乙双方各自优势,开拓市场,共同发展,为明确双方的职责、权力和义务,根据《中华人民共和国合同法》的相关精神,结合本工程实际,双方本着平等、自愿、互利的原则,达成以下协议,共同遵守执行。
第一条、工程概况
1、工程名称:。
2、工程地点:。
3、施工内容及范围:。
4、工程质量:合格。
5、工期:。
6、合作方式:
由乙方负责提供社会信息资源和资金,并配合甲方投标,中标的建筑工程项目,在甲方同业主签订《建设工程施工合同》后,双方共同组建该工程项目部,由乙方负责组织资金、材料以及劳动力等,按甲方项目管理要求组织施工,经济独立核算、自负盈亏。
第二条、项目管理模式
一、项目合同管理
1、乙方必须服从甲方的统一管理,协调和指挥、接受甲方委派项目人员对工程质量、工期、安全、文明施工等工程的指导、监督、协调、检查。
2、乙方应全面负责履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充条款协议,承担全部责任及义务。若因乙方原因造成违约,乙方应承担全部违约责任。
3、工程项目主要施工队伍由乙方选择推荐,要求使用有用工主体资质的独立法人企业(劳务公司),报甲方审批。未经甲方许可,乙方不能将工程分包,更不允许进行转包和违法分包活动。
二、项目班子管理
1、甲、乙双方按业主要求共同组建满足施工要求的项目班子。
2、乙方进入项目部人员必须具备相应从业资格的资格证书和上岗证,并将相关资料交甲方审核备案。
第三条、项目管理费用及保证金
1、乙方按工程结算总价的% 向甲方缴纳管理费(不含税金及有关部门规费),由甲方统收统支。
2、管理费支付时间:甲方负责对乙方实际完成工程量进行审核确认,工程款到账后甲方据此扣除管理费、税金、派驻项目人员工资、规费、保修金和其他约定费用。
3、乙方负责承担本工程招投标及合同履行过程中发生的一切费用。
4、按合同约定的垫资、保证金、履约保函、担保等费用均由乙方自行承担和解决。
5、甲乙双方约定:乙方按合同总价2%(特殊情况可根据工程规模请示后调整)向甲方缴纳保证金(含0.7%。建账保证金,质量、环境、职业健康安全、进度保证金),可按工程进度分阶段缴纳。
第四条、项目管理人员构成及工资标准
1、甲方委派为甲方项目管理代表,其余项目管理人员为。
2、甲方派驻项目人员工资标准分别为:(含五类保险):元/月;元/月(通讯费由乙方解决),乙方提供食宿,乙方每月按时将甲方派驻项目人员的工资上缴给甲方,由甲方负责发放。
3、甲方派驻项目人员在工程实施期间如遇公司学习和培训,乙方应该无条件支持,工资照常发放。
4、乙方委派为乙方项目管理代表,其余项目人员为。
第五条、财务管理
一、资金管理
1、工程资金必须统一划拨到甲方指定账户或共管账户。项目每笔资金到账后,由乙方拟定资金支付计划,经甲方派驻项目主管人员签字后,上报甲方审批,并由甲方财务人员监督支付。
2、甲方收到工程资金在扣除管理费、税金等相关费用后将工程资金按工程形象进度完成比例支付给乙方,乙方须专款专用,不扥挪用、拆借、串用。未经甲方许可,乙
方不得擅自向业主收取与工程有关的任何工程费用,否则甲方有权立即终止合同。
3、资金支付计划必须首先保证项目民工工资及时、足额发放。若因拖欠而收到建设行政主管部门处罚或通报,由此造成的一切后果均由乙方负责,而且甲方有权追究经济赔偿。若有上访,一次处罚壹至伍万元。
二、财务管理
1、工程开工前、乙方必须按照工程承包合同价的万分之七缴纳建帐保证金。
2、工程开工后,乙方应按国家的有关规章制度和甲方要求,建立健全符合甲方规定的财务核算体系,负责核算工作,按时报送会计报表,工程竣工后,项目会计核算资料经甲方验收合格后、返还建账保证金。
3、乙方必须在工程竣工后6个月内与业主完成财务决算、否则,乙方应主动提出工程价款的优先受偿请求,直至申请人民法院支持。在工尾款支付前,乙方应向甲方作出债务清偿完毕的法律承诺,并将工程相关财务资料(原件)送交甲方财务部门存档后,方可根据具体情况支付。
4、工程在办理完结算后,甲、乙双方应履行财务决算手续,以保障双方的经济利益。
三、税收管理
1、依法纳税是每个公民单位义务。乙方在本工程施工过程中必须依法缴纳营业税、城建费、教育费,以及其他应缴纳的税金(所得税由乙方按国家有关规定自行缴纳)。工程资金到帐后,甲方按比例扣缴营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加等税金,如由业主代扣代缴的,需提供税务机关出具的委托代扣代缴相关手续,并提供有效的完税凭证。
2、甲方每次拨付工程进度款时乙方必须出具等额的与工程相对应的成本发票,(建筑工程成本发票不得低于工程款70%,装饰装修工程成本发票不得低于工程款60%)。
3、工会经费按四川省人民政府川办(2006)187号《关于经费和工会筹备金有地税部门统一代征的实施意见》工会筹备金0.3%、残疾人保障金%等有关规定交甲方,由甲方统一缴纳。
4、合同印花税按0.03%的合同印花税在第一笔进度款中一次性扣收。
第六条、质量、安全、标化、进度及工程技术管理
一、工程质量管理
1、甲乙双方约定:乙方工程质量达到国家有关技术规范和业主的要求后,甲方将质量保证金返还乙方,否则予以扣罚。
3、工程未达到质量要求,乙方应及时整改,并承担由此造成的一切费用和责任。甲方视其质量事故情况,并作出相应处罚。
二、工程职业健康安全管理
1、甲乙双方约定:乙方达到职业健康安全目标要求(无重大伤亡事故,轻伤频率低于1.5%。)后,甲方将职业健康安全保证金返还乙方,否则予以扣罚。
2、乙方在施工现场须设置专职安检人员,落实安全生产责任制,施工前做好安全技术交底工作,杜绝重大伤亡事故发生。甲方或甲方派驻人员检查发现施工中存在不安全行为和隐患,有权纠正、罚款或立即停止其工作。
3、凡是在四川省建筑施工企业安全生产许可证动态管理暂行办法实施过程中,因违反安全管理的有关规定或安全评价、安全检查不符合要求等原因被政府有关部门处罚、通报批评或对企业安全许可证扣分的,甲方视其情节轻重进行处罚。
4、乙方在施工中发生安全事故,应自行承担指标责任和由此带来的赔偿责任及一切经济损失。
5、按规定应办理保险的,由乙方负责办理,费用由乙方承担,保险单据原件交甲方。
三、环境、标化管理
1、甲乙双方约定:乙方达到甲方要求的标化工地标准,则甲方将该保证金返还乙方,否则,予以扣罚。
2、乙方应按甲方要求,统一制作施工现场的标识、图牌、徽记。
3、乙方负责该工程安全施工、文明施工所必须的施工场地硬化、工地内防尘整治等工作,若施工过程中出现安全责任事故,不文明施工行为,造成一切所示和后果概由乙方自行承担指标责任及由此带来的赔偿责任等一切损失。
四、进度管理
1、甲乙双方约定:乙方达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求,则甲方将保证金返还乙方。否则,予以扣除。
2、乙方应达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求。乙方未达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求而被罚,其所有的经济损失由乙方承担。
五、工程资料管理
乙方应按甲方要求,做好施工过程中资料收集、整理工作,根据公司川四建发
[2007]21号要求实行押金制度,本工程竣工资料押金数额为万元整,押金在拨付工程款中预扣。工程竣工后,将全部完整档案资料移交份到甲方档案室后,方可将押金返还给乙方,如不能按规定上交竣工资料,没收其押金。
六、生产要素管理
乙方的材料采购、劳务用工以及周转材料、机具设备租赁等,不得以甲方公司名义或项目部名义对外签订合同,若确需签订,必须事先征得甲方同意,并按合同优先支付,不得拖欠。凡乙方涉及合作项目签订的所有合同,须交甲方备案。
七、违约责任
1、乙方如不能履行或不按约履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充协议,甲方有权单方解除本承包合同及单方处置本工程,不予返还履约保证金,并依法追究乙方的违约责任和经济信誉赔偿。
2、乙方若因工程质量、安全、农民工工资。环境保护等原因,受到建设行政管理部门的处理和通报给予严重处罚,且承担行政处罚,若因曝光造成甲方停止招投标一次则按结算总价的1 %进行处罚。同时,若乙方无故拒付农民工工资,甲方有权按乙方结账的余额直接代扣代付。
3、工程在施工期间受施工管辖城区各季度建筑施工现场安全生产、标化检查,其检查评定结论必须在合格以上,若不合格视其情节轻重予以处罚。
4、如工程在竣工验收备案书上的安全评价不合格,按结算总价的 1 %进行处罚。
5、乙方因劳动力合同签订、员工工资、社会保险费缴纳等原因引起的劳动纠纷,以及经济费用均由乙方承担。
6、若因乙方原因,引起法律纠纷等,造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
第八条、争议解决方式
在履行合同过程中,甲乙双方若产生争议,双方应协商解决,协商不成,向甲方所在地人民法院起诉。
第九条、甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充协议为本承包协议的有效附件,与本协议具有由同等法律效力。
第十条、本协议自双方签字、盖章之日起生效;工程竣工后,待甲方与业主签定的《建设工程施工合同》履行完毕,业主支付完工工程款,甲乙双方结清经济、技术等事宜后自动失效。
第十一条、本协议中未尽事宜,甲、乙双方另行协商。
甲方:乙方:
法定代表人法定代表人
或委托代理人:或委托代理人:
电话/传真电话/传真
签订日期:年月日签订地点: