结构施工劳务合同范本由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“工程施工劳务合同范本”。
中 中 铁 十 六 局 集 团
北京首都机场口岸行政信息综合楼项目
工序劳务承包施工合同
甲方:中铁十六局集团四公司首都机场口岸行政信息综合楼项目部 乙方:重庆市强建建筑劳务有限公司
按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》,并结合本工程具体情况,经甲、乙双方共同协商就乙方承包甲方首都机场口岸行政信息综合楼基础、主体结构工程施工一事达成本协议: 中 中 铁 十 六 局 集 团
积按北京市建筑安装工程工程定额规定和清单计价规范计算。乙方在2007年5月31日完成主体结构封顶(不可抗力因素除外),甲方一次性奖励乙方人民币80000元(大写:捌万元整)。
2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予调整。此项目单价除包含1.3及2.1工程内容与费用外,还包含了以下工作内容与费用:为完成该工程以及缺陷责任期所需的人工费、辅助材料费(含运输、损耗等)、钢材的允许损耗费用、中小型机具使用费、人工垂直及横向运输费、安全生产辅助人工费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理费、现场清理费、安全文明施工费、生活设施、劳动保护、工程赶工人力投入的各种措施费及各种保险费、管理费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工中明示或暗示发生的所有费用。对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、停工等现象,乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。
2.4乙方综合单价施工内容包含但不限于以下工作内容: 2.4.1 基槽施工:人工清槽,蓄水池、积水坑以及其他基槽在大型机械无法开挖时使用人力开挖,基坑支护,平整场地,地下室防水保护层、砖基础和地下室外墙回填等。
2.4.2脚手架施工:清理场地,安放垫木,吊装、安拆脚手架,安拆脚手板,搭拆工作平台,挂拆安全网、密布网,安全防护,上下梯道安拆,脚手架搬运、码放、修理,甲方负责提供木板、方木、卡具和安全网等主要材料,其余辅材及人工均由乙方负责。
2.4.3模板施工:组合钢模(定型钢模)打磨、除锈、涂脱模剂、吊装、安装、焊接、切割、烧眼、气焊、搬运、拆除、修理、堆放;模板制作、吊装、安装、支垫方木、涂脱模剂、拆除、修理、搬运、堆放;拉筋加工以及安装模板时所需脱模剂、铁丝、铁钉、钯钉、密【中铁十六局集团四公司首都机场口岸行政信息综合楼项目部】
中 中 铁 十 六 局 集 团
封条、硬塑料管等费用;
2.4.4砼施工:天棚、雨棚、女儿墙等小型结构在泵车无法到达的部位用人力运输砼,砼浇注、捣固、养生;砼预制构件的吊装、安放、定位、砌缝;预埋件制作、安放;预埋波纹管及锚垫板;混凝土表面整修,施工缝处理,伸缩缝预留、制作,冬季施工砼养护、覆盖、保温,现场清理等完成砼浇注所需的所有工序及含自购小型机具、辅助材料、电线电缆、工具等费用;
2.4.5钢筋施工:钢材卸车、钢筋倒运、装卸、管理,钢筋除锈、下料、制作、焊接、绑扎、搬运、吊装,螺纹套头加工、制作、安装,各类预埋件制作、安装及含钢筋加工场地的搭建、硬化,钢筋加工所需各种机械设备与材料,钢筋损耗等及按要求用以固定及支撑位臵的定位器、马凳、定位垫块、定位钢筋、吊架等。
2.4.6其他工序施工:±0.000以下结构的施工还包括地下室施工防水层砼保护层,楼体结构包括止水带及止水钢板安装和预埋件工程。
2、5双方签订协议后,协议履行中单价一次性包干,在协议有效期内,任何一方不得以任何理由变更单价。中 中 铁 十 六 局 集 团
是:,技术负责人:。
4.3施工中双方往来的信件,签署的有关法律意义的文书,包括变更设计的签认单,工程计价(结算)书,现场质量及数量签认单,除盖有单位的公章并有项目经理及总工程师的签名,否则,不具有法律效力。
4.4乙方施工队长及技术负责人在本工程未结束前不得更换,如有特殊情况,必须更换时,应取得甲方的同意,并办理相关的委托变更手续。
中 中 铁 十 六 局 集 团
6.2为保证工程按计划顺利进行,乙方应主动或在甲方的协调下做好与甲方作业队、各配合施工队之间的联系和配合。乙方应无条件服从并不向甲方索取任何费用。
6.3若本工程施工对已完工程造成破坏,由乙方负责无偿修复并达到质量验收标准。
6.4为响应业主及甲方的有关文件规定,乙方在施工过程中必须做到安全生产、文明施工。否则,甲方将视情况对乙方进行2000~5000元/次的经济处罚。
6.5乙方在施工过程中,应做好环境保护工作,不得破坏当地的自然环境,且不能违反国家及地方的有关环保法律、法规,否则,由此而造成的一切经济损失均由乙方自行承担。
6.6为规范管理,乙方进场后必须把所有进驻现场的所属人员造表后抄送甲方,甲方对进驻现场的所有人员都视为甲方的施工人员,甲方有权对所有人员进行监管和实施奖罚。为确保上述人员的工资和农民工的合法权益,对乙方进驻现场人员的工资,由乙方造表甲方审定后监督发放。甲方认为有必要时可从乙方的工程款中预留出专款用于支付上述人员工资,也可为上述人员直接代发工资。尽管甲方对上述人员进行监管或工资的审定或代发工资等的管理工作,都不能免除或减轻按本协议乙方应该承担的一切责任和费用。中 中 铁 十 六 局 集 团
计价数量在业主设计图纸和变更数量控制下,并最终以现场实际测量完成的数量经项目经理、总工程师、专业工程师联合审定后为计价数量。工程中所发生的一切内容或工序及超出业主、设计图纸和变更的数量的部分如不符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)且未得到业主支付,则所发生的所有费用都视为已包括在包干单价中,甲方不再另行支付。
7.3乙方在进行当月计价结算前,必须先办理当月材料领用、机具租赁结算手续,办理甲方现场签认手续并申请办理当月计价结算。计价结算报表由甲方项目经理、总工程师、专业工程师依据现场实测的工程量进行编制,并复印若干份送财务、计划及乙方各一份,审核后按本协议的有关约定方可付款。
7.4为了保护民工的权益,乙方为本项目所雇的民工和其他人员的工资由甲方监督发放,乙方应把民工或其他人员的工资表送甲方项目经理部审核后由乙方发放,当甲方认为有必要时也可以直接代发;但由于各种原因,当乙方所计工程款不足以支付乙方人员工资时,乙方将承担责任并补齐其差额部分。
7.5根据当月实际完成的项目工序数量计量后,扣除材料款、工具款、机械租赁费、生活水电费用、民工工资、税金、借支及其他扣款等费用后为计价(结算)后的拨款数,与此同时,甲方视整个项目业主资金情况安排资金拨付。由于业主资金不到位或工程竣工结算后业主资金不能到位,甲方不承担任何责任。对此,乙方不得以任何理由提出仲裁或诉讼。
7.6所有工序完工后乙方凭最后一次结算支付报表及结算签认单和协议书进行最终债务清算,办理退场手续。在业主对该工程建设资金拨付到位的前提下,甲方应及时办理结算手续,资金将根据现场的实际情况由甲方决定一次或分期支付,不计利息。
7.7根据国家的税务政策,对乙方计价款扣除民工工资及税费、【中铁十六局集团四公司首都机场口岸行政信息综合楼项目部】
中 中 铁 十 六 局 集 团
规费等费用后的余款,乙方应出具税务发票给甲方财务列入成本。
7.8本工程合同内项目不发生零散用工,如发生合同内容以外的零工,劳力工按40元/天计,技工按45元/天计。中 中 铁 十 六 局 集 团
实,然后交项目技术负责人审核,最后交项目经理审批后方给予购买。中 中 铁 十 六 局 集 团
产生的一切损失和费用。
10.6乙方应组织管理好施工队伍,服从甲方现场管理,遵守甲方各项规章制度。现场负责人请假每月最多不得超过5天,同时要妥善安排现场管理事宜,否则超期时间每日罚款2000元。
10.7为完成本工程所布设的临时住房、便道、给排水管道、电力线路等由甲方投入的一切设施乙方应进行维修养护,未经甲方同意不得拆除。
10.8乙方的生活用电不得接用甲方的生产用电,如发现乙方私自接用甲方的生产用电,每发现一次处罚2000元。
10.9按国家的规定,除营业税及附加由甲方交纳外,其它税费、地方或同家的规定费用由乙方自行缴纳,相应的费用已包含在工序单价中。
10.10负责甲供材料的卸车,费用已含在相应的单价中。10.11无论任何原因乙方不得向甲方提出任何索赔追加费用要求。
10.12不论什么原因乙方不得擅自停工,否则给予10万元一次的罚款。
中 中 铁 十 六 局 集 团
11.3甲方将在乙方前三期的工程计价中每期扣除1万元作为安全生产保证金。凡因乙方责任导致发生人身伤亡事故的,重伤一人给予乙方10000元处罚,每亡一人给予乙方30000元处罚,同时其责任事故均由乙方承担,虽然甲方给予了安全生产处罚,但并未能免除或减轻乙方应负的其他行政处罚与法律责任。施工中如果未发生安全事故,工程完工后退还安全保证金。
11.4为了保障进入现场人员的安全,乙方应在安全有隐患的部位采取必要的防护措施,设臵照明、警告标识、信号和安排专职安全防护员现场指挥,其费用已包括在乙方包干单价中。
11.5乙方不按业主监理工程师和甲方的要求进行安全施工的,甲方将不予计量。
11.6施工期间,施工现场必须做到整洁、整齐,进出施工现场的道路要做到平整干净无积水,水沟要保证畅通。由于乙方没有按上述要求做好施工现场文明施工,甲方将对乙方处以3000~8000元罚款。
11.7乙方应对所属人员进行文明施工教育,所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定,维护甲方良好的社会信誉,施工过程中必须佩带上岗证牌,头戴安全帽,禁止穿拖鞋上班,杜绝一切不文明现象发生。如发现违章者,甲方将给予违章者500-1000元/次的罚款。
中 中 铁 十 六 局 集 团
情况未见改观或整改不理想时;
12.1.2乙方施工质量达不到要求,甲方有权要求乙方无偿返工或修复,返工、返修后达不到规定质量要求时;
12.1.3乙方施工进度达不到要求,严重影响整个合同段工程进度,经督促、警告仍无力满足要求时(赔偿由此给甲方造成的赶工增加费损失);
12.1.4安全管理体系不健全,造成等级以上安全事故的; 12.1.5乙方严重违约使协议不能继续履行的。
12.2乙方不得以任何形式将本劳务转包、分包。否则甲方一经查实,甲方将收回所有单项工序,勒令退场,没收履约金和信誉金,并由乙方自行承担退场引起的相关损失。中 中 铁 十 六 局 集 团
15.2 双方在施工期间发生及签认的验工计价单,领料单、机械、料具租赁单、清算资料以及法人授权书、介绍信、营业执照、资质证书、税务登记证、安全许可证和甲方与业主(建设单位)签订的合同中有关技术、质量、安全规范的条款。都是本协议的组成部分。中 中 铁 十 六 局 集 团
承 诺 书
致:中铁十六局集团四公司首都机场口岸行政信息综合楼项目部:
我方自愿参加中铁十六局集团四公司首都机场口岸行政信息综合楼项目部(以下简称甲方)组织的结构工程施工工作,并作出如下承诺:
1、本合同单价为双方协商单价,我方自愿接受本合同单价并保证在任何条件下不要求甲方更改合同单价直止我方按要求完成合同工作内容;
2、合同文件提供的现场 中 中 铁 十 六 局 集 团
方的窝工、停工等不向甲方索取任何费用;
9、在合同履行过程中,如我方保证不了质量、安全、进度、环保要求,甲方有权单方面中止合同,并不负任何经济和法律责任;我方保证在甲方规定的时间内撤离施工现场,并相应赔偿造成甲方的损失;
10、每次计量支付同意甲方扣留10%作为质量保证金,工程完工验收合格后返还其中的5%,剩余5%的质量保证金在缺陷责任期和保修期满后,若无质量问题,无息返还。若在缺陷责任期内发生维修,其费用在质量保证金中扣除;
11、我方项目负责人与技术人员、施工机具按竞标书中约定的时间上场。项目负责人与技术负责人如推迟上场,每人每天罚款1000元,机械设备如推迟进场,每台每天罚款1000元。罚款金额在履约保证金中支付;
12、在合同实施期间,我方保证及时发放民工工资,不论什么原因不把矛盾交给甲方。保证在合同执行过程中,不以任何理由发生工人集体停工、罢工行为,不以任何理由致使民工围堵甲方办公场所,否则我方承担一切后果,并愿意接受处罚。每发生一起处罚50000元。
13、坚决按照甲方创优规划要求和标准进行质量控制。此承诺书,中标后作为“合同”的主要内容之一。
承诺单位(竞标单位): 法人代表或代理人签字:
年 月 日
【中铁十六局集团四公司首都机场口岸行政信息综合楼项目部】
中 中 铁 十 六 局 集 团
工 期 承 诺 书
致:中铁十六局集团四公司首都机场口岸行政信息综合楼项目部:
我方自愿参加中铁十六局集团四公司首都机场口岸行政信息综合楼项目部(以下简称甲方)组织的结构工程施工工作,并作出如下工期承诺:
1、2007年2月28日完成±0.000主体结构施工,否则,我方自愿承担工期损失费人民币 100000 元(大写:壹拾万元整)。2、2007年5月30日前完成主体结构封顶,否则,我方自愿承担工期损失费人民币200000元(大写:贰拾万元整)。
3、具体形象进度每旬每月达到甲方的要求,否则,我方自愿承担每次工期损失费人民币50000元(大写:伍万元整)。
承诺单位(竞标单位): 法人代表或代理人签字:
年 月 日
【中铁十六局集团四公司首都机场口岸行政信息综合楼项目部】