湖南省中小型建设工程施工合同由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“建设工程施工合同附件”。
湖南省中小型建设工程施工合同
发包方：（甲方）
承包方：（乙方）
依照《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经双方平等协商一致，鉴定本合同，共同遵守。
一．工程名称：汝城县地热研究专家楼建设工程场地平整
二．工程地点：汝城县热水镇
三．工程范围和内容：场地平整，土石方开挖，运输，回填。
四．质量标准及技术要求：按甲方设计及质量要求和国家有关技
术规范组织施工和管理。
五．承包方式：工程采取包工，包料，包税费，包工期，包质量，包安全的承包方式
六．工程造价：本工程采取业主（发包方），监理方认定工程量，由财政部门审核工程造价为准结算。
七．工程期限：工程总工期为40天，自2011年10月20日开工
至11月30日竣工验收，如乙方无故拖延工期，甲方有权另行安排施工队伍，由此造成的经济损失全部由乙方承担
八．工程价款的支付与结算方式：本工程由承包方（乙方）全额
垫资施工，待工程竣工验收合格后一次付清总工程款。
九．安全措施：乙方必须建立健全安全生产制度，按照安全操作
规程组织施工，若出现大小安全事故，概由乙方负责。
十．工程管理：乙方必须服从甲方技术人员，管理人员的管理指
导。
十一。合同效期：本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收
合格，结清工程款后终止。
十二。纠纷解决办法：任何一方违反合同规定，双方协商不成，可向市（县）经济合同仲裁机关申请仲裁或向人民法院起诉。
本合同一式三份，甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送建设主管部门备案。
甲方单位（公章）乙方单位（公章）甲方代表签字：乙方代表签字：
二0一一年十月十七日
