建筑消防设施安装施工合同由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“建筑消防安装施工合同”。
建筑消防设施安装施工合同
（LTP—97—001）
建设单位：施工单位：建筑名称：建筑地点：合同编号：
山 东 省 公 安 厅编制
山东省工商管理局监制
5-1
建筑消防设施安装施工合同
甲方（建设单位）：
乙方（施工单位）：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守：
第一条 建筑消防设施概况：
建筑名称：
建筑地点：
（一）承包范围:
1、自动喷淋系统；
2、火灾自动报警系统
(二)承包方式：包工包料。
(三)工期：
开工日期:年月日
竣工日期:年月日
第二条 图纸交付
甲方向乙方提供经消防部门图审合格的施工图纸2套，乙方依据 图纸进行施工。
第三条 合同价款、拨款和结算
(一)根据甲方及招标代理方提供的招标文件及工程量清单为基准，经甲乙双方共同确定本工程合同额为人民币（大写）：贰拾壹万贰仟玖佰元整(￥：212900.00元)。本价格在工程量无变更的情况下，此
价格一次性包死。
(二)乙方进场施工7日内，甲方支付乙方合同总额的30%工程款，开始施工后，甲方每月支付乙方完成工程量的50%，工程安装完成试压合格并经甲方初验后，甲方支付至总价款的90%，消防验收合格后7日内甲方支付至乙方合同总额的97%，剩余工程款质保期满后10日内付清。
第四条 图纸变更：
施工图纸原则不变更，确需变更应申请消防部门批准后，出具变更图纸，变更的工程量按照乙方的报价书中的单价、定额项目及取费等级进行核算，若报价书中没有的项目，双方另行协商。若工程施工中出现零工，单价按照每个人工150元计算。
第五条 双方责任:
（一）甲方: 为乙方无偿提供用水、用电以及存放设备的场地及垂直运输条件，协调乙方与工地其他施工单位的协作关系;通知公安消防部门等有关部门参加验收,及时组织验收并支工程款。
（二）乙方: 1.应及时采购设备,严格按操作规程施工,确保安 装质量,服从甲方的进度安排,按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。
2.工程完工并具备验收条件后，乙方应向甲方提交竣工报告，并按规定的程序和时间协助甲方办理验收手续至通过。
3.乙方自行负责自身人员的工伤事故。
4.乙方必须遵守有关施工安全、劳动保护、防火防毒、环境保护、施工现场用水用电等法律、法规、规定。
5.乙方应主动与其他施工单位协商、协调，妥善处理好施工现场
配合和竣工验收中的有关问题，服从甲方、监理方对施工现场的统一调度指挥和监督管理。
第六条 违约责任
（一）甲方责任:
1.未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电等,除工程日
期得以顺延外,还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失;
2.工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失,同时赔
偿乙方由此造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用;
3.工程未经消防验收,提前使用,发现质量问题和造成的损失
甲方承担责任;
（二）乙方责任:
1.由于乙方自己造成的逾期交工或质量不符合合同规定的,甲方有权要求限期无偿修理和返工。
2.保修期内发生的因安装出现的质量问题,由乙方无偿修
复;由甲方或人为及外界原因造成的,由乙方修复,甲方支付相应费用。
（三）由于不可抗力造成的损失执行国家相关标准。
第七条 质保期自工程安装完成之日起壹年。
第八条 本合同履行过程中如发生争议,双方应协商解决。协商不成时,采取(B)的方式解决;
A向***市仲裁委员会申请仲裁。
B向***坊市人民法院提起诉讼。
第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。合同有效期自签订之日 至质保期满终止。
第十条 本合同正本肆份,双方各执两份。
甲方:乙方:
地址:地址:
法定代表人:
委托代理人:
合同签订时间：年月法定代表人: 委托代理人: 日
