7、建筑消防设施安装施工合同由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“建筑消防安装施工合同”。
建筑消防设施安装施工合同
立合同单位：甲方：肥东县星宇宾馆
乙方：安徽先河消防科技工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》和安徽省相关消防管理办法规定，结合本建筑消防设施安装的具体情况，经双方协商一致签订本合同，供双方共同遵守执行。
一、工程基本情况
1． 工程名称：肥东县星宇宾馆
2． 工程地点：肥东县店埠镇合浦路包公像以东500米定光新农村D19#、D15#楼的二层商业用房
3． 建筑面积：870㎡
二、承包范围：火灾自动报警系统、水喷淋系统、应急照明系统、室内消防栓系
统、安全疏散系统等
三、承包方式：包工包料
四、合同价款、拨款和结算
1． 合同价款：
工程总价：包干价（大写）壹拾万元整（￥：100000.00 元）。
2． 工程款支付：
①工程竣工验收前甲方支付至合同总价的 95 %；
②余款 5 %在保修期满后10日内一次性付清。
五、工程期限
1．工期按甲方要求，保证工程施工顺利进行，不占用专门工序，不影响整体工程
竣工验收。
2．在组织施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期，双方应及时进行协商，并通
过书面形式确定顺延期限。
①因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
②因甲方提出变更施工图或甲方的其它原因而不能继续施工者；
六、物资供应
乙方供应的材料设备必须符合设计要求和国家技术标准，并附有出厂合格证或有关质量证明文件。
七、竣工验收与保修
1． 乙方在工程竣工前，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不
能按期组织验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方须承认乙方的竣工时间。
2． 工程经验收合格，乙方负责对甲方相关人员进行专业培训。从验收之日起15
天内乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。
3． 在进行竣工工程验收中，如发现不合格须返工或修补的部分，双方在验收时
应议定修补时间，由乙方在规定期限内完成，经验收合格再行移交，因此而发生的相关费用由乙方承担。
4． 工程验收以国家现行的施工验收规范，质量检验标准及施工图为依据，经公
安消防部门验收合格为标准。
5． 保修内容为安装施工范围,保修期限自验收合格之日起为一年。
八、双方责任
1．甲方应在工程竣工后积极组织消防验收，乙方全力配合。
2．甲方为乙方提供用水、用电方便和存放设备材料的场所；协调乙方与工地其它施工单位的协作关系；组织有关部门进行工程验收；及时付款。
3． 乙方应及时采购设备材料，严格按施工图及消防规范施工，确保安装质量，服从
甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料及结算书，并负责所承装的项目通过消防部门验收。
4．施工安全工作由乙方负责，如发生重大事故，甲方有义务协助乙方处理有关事
项，所发生的费用由乙方追究责任方承担。
5． 本工程甲方指定同志，乙方指定同志作为现场负责人，加强甲乙
双方现场的协调工作，并负责办理技术、经济、验收、签证等项工作。
九、违约责任
1． 甲方责任：
① 未按合同规定指定场地、图纸资料、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成的停工、窝工的实际损失。
② 工程中途停建、缓建，应采取弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用。
③ 工程未经消防部门验收，提前使用，所造成的问题由甲方承担责任。
④ 超过合同日期未支付合同款，每日按总价的 1‰ 向乙方偿付逾期的违约金。
2． 乙方责任：
①乙方逾期交工或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按总价的 1‰ 向甲方偿付逾期的违约金。
②保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。
十、附则
① 本合同未尽事宜，由双方协商解决，并以书面形式作为本合同的必要附件，与
本合同具有同等效力。
② 本合同项下产生的任何争议，双方应协商解决，协商不成的提交甲方所在地仲
裁机构仲裁解决。
③ 本合同经双方单位盖章签字后即生效，并在保修期满时自动终止。
④ 本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
十一、其它
本合同附件：1.乙 方提供的消防工程设计施工图；2.乙方本工程的消防安装工程报价书；3.材料、设备清单；4.各种技术、经济类签证；均为本合同构成部分，享有同等法律效力。
合同订立时间年月日合同订立地点：
甲方（章）：乙方（章）：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
地址：地址：
