安仁弱电合同1由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“弱电工程施工合同1”。
合同编号：
大邑县安仁镇
签 订 地 点：签 订 日 期：德门.仁里精品酒店
弱 电 安 装 工 程 施 工 合 同
第1页，共7页
总包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规、相应的国家及地方行业标准并结合地区有关规定和本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确甲、乙双方的责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵守执行。
1.工程概况：
工程名称： 安仁。德门仁里精品酒店弱电系统安装工程
1.1.1.2.1.3.工程地点：大邑县安仁古镇
工程承包范围及工程内容：
承包范围为：监控系统、酒店门锁系统、电视电话网络布线系统、无线WIFI覆盖系统、背景音乐系统（详见总包合同清单及技术要求），并达到国家、行业现行相关规范、标准对弱电施工的要求。
2.2.1.2.1.1.工期： 开竣工日期：
本工程计划工期为 日历天，具体开工日期以甲方项目公司书面通知为准，实际施工工期以经甲方、监理人审批通过的施工总进度计划为准。
2.1.2.2.1.3.本合同“日”或“天”除非特别说明外，均指“日历日”或“日历天”。
竣工日期是指工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工期调整：
甲方有权根据实际情况要求乙方对本工程的各分项工程的施工进度计划及施工顺序进行合理调整，以满足甲方现场各专业工程施工的需求。2.2.2.2.1.2.2.2.乙方承诺不对节假日、天气、停水停电（每次持续时间在48小时以内）等原因进行工期顺延。
2.2.3.在本合同履行过程中，若遇特殊情况（设计变更、不可抗力影响以及非乙方原因造成连续停水、停电超过48小时且已影响到关键线路节点工期导致的停、窝工等）造成的工期延误，乙方应在影响工期延误的情况发生后三日内，向甲方提交书面报告，经甲方书面批准后，工期予以顺延。
3.合同价款及承包方式：
第2页，共7页
3.1.3.2.下浮总价方式：本合同总价为甲方中标价下浮20%。
本合同中价格均已包括乙方实施和完成工程所发生的所有费用，包括但不限于专业设计优化费、材料费（含辅材及材料损耗）、人工费、机械费、措施费、安全防护费、文明施工措施费、成品及半成品保护费、预留与预埋材料的费用、二次搬运费、异地施工增加费、总包配合费、综合管理费以及完成本工程的费用。
3.3.乙方不得拒绝甲方和业主提出的相关工程变更，否则甲方有权委托第三方完成该项工程变更，乙方不得持有异议。
3.4.3.4.1.3.4.2.有效签证
《工程量清单》中没有的项目，甲方和业主需要增加的单独的工程指令。
《工程量清单》中有的项目，实际施工工作量超过清单的，并且经过监理、业主、甲方会签增加的工作量。
3.4.3.以上签证单为有效合法签证单，其余没有经过甲方和业主认可的工作量单为无效签证 结算原则：甲方与业主关于本项目结算的总价下浮20% 工程签证原则
甲方发出的变更，需经甲方公司项目经理和业主代表签字并加盖公章，否则乙方可以不接受；乙方出具的各类工程价款申请，需经甲方项目经理签字并加盖公章，否则甲方将不予认可，不予计取费用。3.5.4.4.1.1.4.1.2.设计错漏或不合理之处，乙方有义务及时书面告知甲方及监理人。甲方、监理人获悉后及时和原设计单位商定，并由设计院和甲方共同签发设计变更。在未接到设计院及甲方认可的设计变更文件之前，乙方不得强行施工，否则，一切责任由乙方承担。
4.2.4.2.1.工程签证
若在施工过程发生了不能反映到竣工图中的零星工作，乙方可向业主方申请工程签证，甲方配合乙方签证，乙方应在申请签证前准备齐全签证凭据（包括：签证依据、收方记录单、签工记录单、反映签证内容的图纸资料、隐蔽记录资料、现场照片、视频影像资料、签证计算书等），签证凭据应真实、准确、全面反映签证内容。
4.2.2.凡乙方未及时提出签证需求而致使签证事件消失无法进行收方、签工的，甲方拒绝签证，所造成的损失由乙方自行承担。
5.5.1.5.1.1.工程款支付： 付款比例：
甲方按照业主方支付节点，在业主支付甲方工程款项7天内按照本工程完成的产值
第3页，共7页
80%支付给乙方（乙方在请款时提供本次请款金额的50%的正规合法票据）；
5.2.甲方对乙方的工程进度、质量、安全文明施工等进行监督及控制，若乙方在工程质量、工程进度、安全文明施工等方面存在问题而又未及时按甲方要求处理，则甲方有权暂缓审批该阶段的付款申请或酌情减少付款比例。
5.3.6.6.1.质保金与质保期 工程结算：
乙方提供的竣工资料及竣工图应符合城建档案规定的工程技术档案资料要求，经总包单位、监理单位及甲方审核合格后，移交总包单位并归入项目整体竣工资料。
7.7.1.质量及检验：
工程质量标准：按照国家、行业现行相关规范、标准验收达到合格，并满足本合同的要求并达到内部验收质量标准要求，如国家、行业规范、标准存在相互重叠，则按较高的质量标准执行。
7.2.乙方所提供的材料、设备元件，必须严格按照双方确认的品牌、规格、型号及技术参数进行制造或采购，未经甲方、业主同意，乙方不得更换。
7.3.因生产厂家产品升级换代原因, 导致乙方无法按要求进行设备材料采购，经甲方确认后可采用替代产品，替代产品品牌应与原产品品牌保持不变，替代产品性能及技术要求不得低于原产品性能及技术要求，且本合同包干单价不作调整。
7.3.1.7.3.2.检查和返工：
乙方应按照有关规范、设计要求、甲方及监理的书面指令进行施工，随时接受检查，为检查提供便利条件，并按照检查结果进行整改，及时向甲方及监理提供与工程质量有关的技术要求及资料。
7.3.3.施工过程中的隐蔽工程及关键工序由乙方在施工前报甲方及监理确认，并在施工前24小时通知甲方及监理进行验收，并提供相关合格资料，经验收合格并签字后方可进行隐蔽或继续施工。未经甲方及监理验收的隐蔽工程及关键工序，乙方不得进行下一阶段施工，否则，乙方必须拆除重做。
8.8.1.安全文明施工:
乙方进场施工必须严格执行国家现行的安全规范、标准、条例，必须遵守甲方现场安全管理规定，并承担与之相关的一切费用。因违反上述规定及要求发生的安全事故、因乙方人员自身的原因造成的事故、因第三方对乙方造成的事故均由乙方自行解决，同时乙方应承担相应的一切经济损失和法律责任。
9.权利和义务：
第4页，共7页
9.1.9.1.1.9.1.2.9.1.3.9.1.4.9.1.5.9.1.6.甲方权利和义务
甲方有权对乙方的施工质量、进度进行监督及管理。
甲方应及时对乙方提供的有关方案、图纸提出意见，并及时确认。甲方应及时组织有关人员对乙方已完成的工程量进行核定。甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程款。甲方应协助乙方处理事关工程的配合。
甲方有权享有合同约定的其他权利，履行合同约定的其他义务。乙方权利和义务
乙方应按合同约定组织施工必须具备的组织机构及管理人员，并向甲方报送委派的项目主要成员名单,完成合同约定的范围内的工程业务。9.2.9.2.1.9.2.2.乙方应确保所组织的所有现场管理人员有良好的职业道德、完备的专业知识与技能、丰富的工作经验。如果现场管理人员不具备前述的资质、工作失职、不积极与甲方或监理人配合、或存在其他不当行为或违法犯罪行为，甲方有权要求乙方及时更换人员。
9.2.3.9.2.4.乙方在施工期间应做好安全管理工作，并办理意外保险。同时应及时支付农民工工资。做好施工记录、隐蔽工程记录、检测报告、调试记录、汇集施工技术资料和完成竣工图，作为竣工文件经有关检验单位检验、验收合格后交甲方。
10.10.1.成品、半成品保护：
乙方应注意保护甲方的已完成品、半成品。由于乙方原因造成甲方已完成品、半成品的损坏或污染，乙方应在合同工期内恢复，其恢复费用由乙方自行承担。由于乙方原因不能及时恢复而通过甲方另行组织恢复的费用，由甲方从乙方工程余款中扣除，不足部分由乙方补足。
11.11.1.甲方违约责任：
甲方迟延付款时，依法按人民银行规定的最高档贷款利率向乙方支付逾期付款违约金计算至甲方支付为止。
12.12.1.12.2.乙方违约责任：
乙方在不能擅自更换清单内设备材料的品牌型号规格，否则由乙方承担全部责任。进度违约：如乙方延误工期（本条所指的工期是指合同中约定的任何时间控制点），每延迟一天，乙方向甲方支付人民币伍佰元的违约金。
12.3.12.3.1.施工质量违约：
凡乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关规范、标准及本合同要求的，由乙方负
第5页，共7页
责更换、重作，并承担所有费用，且甲方不予工期延缓，乙方承担所有损失及由此给甲方造成的全部损失。
13.13.1.13.2.不可抗力：
不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；
因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免责任，但法律另有规定的除外。迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任；
13.3.合同任何一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
14.14.1.14.2.其他约定事项：
乙方承诺按时支付民工工资，不得拖欠民工工资。
如果因乙方对图纸（含与中央空调，消防、强电管线交叉，装饰工程等专业搭接审图）审核不完善等原因引起拆除、重新施工的费用均由乙方自行承担。
14.3.本合同自甲乙双方法定代表人（或委托代理人）签字并盖章同时履约保证金已足额缴纳时起生效，至办完工程验收和竣工结算，保修期满，乙方解决全部保修问题后，合同即告终止。
14.4.未尽事宜，双方协商解决，达成的补充协议以及本合同所有附件是本合同不可分割的组成部分，均具法律效力。
14.5.本合同项下及因履行本合同产生的任何分歧和争议，双方均应友好协商，协商不成的，任何一方可以将争议提交本合同签订地有管辖权的人民法院裁决。
14.6.本工程甲方的的投标文件构成合同的组成部分，与合同同对双方有拘束力。本合同条款优先解释顺序按如下排列： ①、施工合同及补充协议 ②、投标文件
14.7.本合同壹式肆份：甲方乙方各执贰份。
发包人： 承包人：
（单位盖章）（单位盖章）
代表签字： 代表签字：
第6页，共7页
第7页，共7页
