温州建峰工程承包合同0409由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“修建工程承包合同”。
编号：YL(01)-2011–K-
井 巷 工 程 承 包 合 同
第一部分 协议书
发包人（全称）：新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司一矿 承包人（全称）：温州建峰矿山工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：伊犁一矿井巷矿建二、三期工程
工程地点：新疆伊犁自治州察布查尔锡伯自治县琼博拉乡 工程内容：按新矿集团审批签发的施工图纸内的单位工程
二、工程承包范围 承包范围：
1、施工巷道范围内的巷道掘进、支护、文明生产、风筒、风水管、线缆的延长、吊挂及整理。
2、迎头综掘机以外第一部运输设备的安装、运行及维护保养。
3、移动变电所至迎头的电缆敷设、延长、吊挂。
4、施工巷道内机械、设备的运行维护、小修。
5、规程规定的矿建工程工作量及质量标准化整治。
6、井下施工巷道范围内的物料、设备运输及二次倒运。
三、合同工期
开工日期： 2011年 1月 1日 竣工日期： 2011年12月31日 合同工期总日历天数365天。
四、质量标准
工程质量标准： 开拓巷道优良、回采巷道合格
五、合同价款：以按照本合同相关约定标准做出的结算金额为准
六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、本合同通用条款
3、本合同专用及补充协议
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸
6、工程量清单
7、工程报价单或预算书
8、工程质量保修书
9、工程安全施工协议
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、合同生效合同
订立时间： 年 月 日
合同订立地点： 新疆察布查尔锡伯自治县伊犁一矿 本合同双方约定 双方签字盖章 后生效
发包人：（公章）承包人：（公章）
新汶矿业集团（伊犁）能源 开发有限责任公司一矿
温州建峰工程有限责任 公司
法定 代表人： 委托 代理人：
电 话： 传 真： 开 户 银 行： 账 号：
邮 政 编 码：
法定 代表人： 委托 代理人： 电 话： 传 真： 开 户 银 行： 账 号： 邮 政 编 码：
第二部分 通 用 条 款
通用条款执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》(GF-1999--0201）合同文本。
第三部分 专用条款
一、词语定义及合同文件
合同文件组成及解释顺序：
1、本合同协议书
2、本合同通用条款
3、本合同专用及补充协议
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸
6、工程量清单
7、工程报价单或预算书
8、工程质量保修书
9、工程安全施工协议
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3．1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。3．2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《合同法》及国家有关文件和规定 3．3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：执行《煤矿井巷工程质量检验评定标准》MT5009-94、矿山井巷工程施工及验收规范》及国家其它相关验收规定。
发包人提供标准、规范的时间：无。
国内没有相应标准、规范的约定：按双方协商确定。
4、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：工程开工前7日内发包人提供贰套图纸给承包人。
4.2发包人对图纸的保密要求：不经发包人同意不得泄露，否则，责任由承包人承担。
使用国外图纸的要求费用承担：无
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5．1监理单位委派的工程师
姓名： 职务： 发包人委托的职权：现场合同范围内的质量、进度、投资控制及现场包括安全在内的全面管理、协调。
需要取得发包人批准才能行使的职权：见《监理合同》（现场工程量计量及变更、以及增加的工程量或工程费用。）
5.2发包人派驻的工程师
姓名： 职务： 职权：监督检查规程、规范、设计在现场的落实，协调处理、解决影响施工的问题及技术难题。代表发包人行使管理职权。5．3不实行监理的，工程师的职权：无
6、项目经理
姓名： 职务：
7、发包人工作
7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前三日内施工材料到场，具备施工条件。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前三日内完成并保证施工期间的正常进行。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前三日内完成并保证施工期间的正常进行。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前三日内以书面形式提供给承包人。
（5）由发包人的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前三日内完成。
（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前三日内以书面形式提供给承包人。
（7）图纸会审和设计交底时间：双方协商确定。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：共同协商。
（9）双方约定发包人应做的其他工作：无
7.2发包人委托承包人办理的工作：双方协商确定。
8、承包人工作
8.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无
（2）应提供计划，报表的名称及完成时间：每月22号前提供下月工程进度计划、材料计划、每天提供进度报表。
（3）承担施工安全保卫工作非夜间施工照明的责任和要求：执行安全施工协议。
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：提供乙方职工住宿及水、电、暖，上下井人员更衣箱。
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：自行解决，并承担所需费用。
（6）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：未交付使用前由承包方负责，交工后由发包方负责。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包方负责保护地下管线并承担所需费用。
（8）施工场地清洁卫生的要求：承包人应做到文明施工，保证施工现场清洁，严格执行发包人制定的规章制度。
（9）双方约定承包人应做的其他工作：无
9、进度计划
9．1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间： 施工规程、措施工程开工前5日内报发包人和监理审批，月度生产计划每月22号前提供给发包人。工程师确认的时间：收到后三日内确定。
9．2群体工程中有关进度计划的要求：无
10、工期延误
10．1双方约定工期顺延的其他情况：（1）设计变更；（2）地质情况发生重大变化（3）不可抗力。
四、质量与验收
11、工程试车
11．1试车费用的承担：无
五、安全施工
按发包人与承包人双方所签定的安全协议执行。
六、合同价款与支付 12．1合同价款及调整
12．2本合同价款采用第（2）种方式确定。
（1）采用固定价格合同，合同坐标中包括的风险范围： 风险费用的计算方法：无
风险范围以外合同价款调整方法：无
（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法： ①各单位工程的合同价款依据批准的施工图，现行的《煤炭建设井巷工程消耗量定额》（2007基价）、《煤炭建设井巷工程辅助基础定额》（2007基价）、《煤碳建设井巷工程辅助综合定额》（2007基价）编制预结算，人工费标准执行井下直接工70元/工日、井下辅助工60元/工日、地面辅助工50元/工日。
井上辅助费不计取，井下辅助费按30%计取。②材料费
施工用主材由甲方供应，按照实际验收验收工程量，超支部分由乙方自行承担；辅材原则上由乙方自购，委托甲方供货的费用由工程款中扣除（主材不参与取费）。周转材料、设备原则上由甲方提供（周转材不参与取费），矿另行制定办法进行考核。
③机械、设备的常规修理及备件。机械及运输设备由甲方提供，乙方不计取折旧及大修费用。日常维修保养、中、小修由乙方负责，大修由甲方负责。配件损坏按事故进行分析，根据分析结果属乙方责任的由乙方承担。
④辅助运输：由甲方负责将乙方工程所用的材料、设备运至施工地点。⑤乙方将让利结算额的6%作为给甲方的让利，由甲方直接从工程结算款中扣除。
（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：无 12．3双方约定合同价款的其他调整因素：以下原因发生的变更对工程造价作相应调整：（1）因发包人原因增减的工程量（2）因设计变更增减的工程量（3）地质情况与开工前提供的资料有较大出入（包括出现较大涌水现象），致使施工无法进行（4）调整项目均在工程施工的当班内报监理认证。
13、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无
扣回工程款的时间、比例：无
14、工程量确认
14．1承包人向工工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日前，承包人向发包人提交已完成工程量报告，提交时需现场监理工程师认可。
15、工程款（进度款）支付
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间 15．1正常拨付工程款
当月工程款计算=双方确认的延米概算经济指标*当月合格的工程进尺95%。拨付月度工程进度款时，扣除发包人提供的材料、设备、水电、辅助系统运行、服务等费用。承包人收到施工图一个月内，完成预算编制工作，报发包人审查，否则不予拨付月度工程进度款。
支付时间：次月内支付 15．2零星工程、隐蔽工程
单位工程结算完成后予以支付。
15．3工程结算审批后支付工程造价的差额部分，留5%的质保金，待保修期满一次性付清。
七、材料设备供应
16、发包人供应材料设备
16.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
（1）材料设备单价与一表不符：无
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无（3）承包人可代为调剂串换的材料：无（4）到货地点与一览表不符：无（5）供应数量与一表不符：无（6）到货时间与一表不符：无
16．2发包人供应材料设备的结算方法：无
17、承包人采购材料设备（无）
八、工程变更 执行通用条款
九、竣工验收与结算
18、竣工验收
18．1承包人提供竣工图的约定：承包人在工程竣工验收后10日提供竣工图和竣工资料原件各陆份。
18．2中间交工工程的范围和竣工时间：无
19、工程价款结算依据施工组织设计或方案；设计变更文件；隐蔽工程、工程变更、岩石硬度变化、材料代用等签证；价差调整资料；井巷涌水量实测资料及地质变化的实测资料；其他有关工程造价增减的合同文件或签证。
十、违约、索赔和争议 20、违约
本合同约定承包人违约应承担的违约责任：按监理批准的施工计划考核，每欠一米扣减承包人工程款1000元，连续三个月守不成施工计划，发包人有权解除本协议书。
本合同约定承包人违约应承担的违约责任：工程达不到协议书约定的质量标准，承包人向发包人支付（该不合格工程当月工程款）5%违约金，并由承包人整改达到协议书质量要求，整改后仍达不到协议书要求，发包人不支付工程款。
双方约定的承包人其他违约责任：无
21、争议
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第2种方式解决：
（1）提交合同签订地仲裁委员会仲裁；
（2）依法向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、其他
22、工程分包
22．1本工程发包人同意承包人分包的工程：无 分包施工单位为：无
23、保险
23.1本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：无
发包人委托承包人办理的保险事项：无
（2）承包人投保内容：所有施工期间的人员、设备、材料的保险费用及责任均由承包人承担。
23.2本工程双方约定担保事项如下：
（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 无 担保合同作为本合同附件。
（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 无 担保合同作为本合同附件。
（3）双方约定的其他担保事项：无 24.合同份数
24.1双方约定合同副本份数：
副本四份与正本具有相同的法律效力 25.补充条款
1、承包方提供的资质证书的相关资料应与所承包的工程范围相符。
2、承包人所用的矿灯、自救器可由发包人提供，矿另行制定办法进行考核。
3、发包人免费提供宿舍。
4、每个单位工程竣工完成后，承包人20日内提供竣工资料、结算书等。
5、承包方要及时收集整理施工资料，发包人、监理月度验收施工资料不全，发包人不支付工程款。
6、承包人施工人员应严格遵守发包人制定的各种规章制度，如有违反，发包人有权按规定对其违反的人员给予处罚。
7、工程质量保修书、双方签订安全施工协议作为本合同的附件。
附件：1
工 程 质 量 保 修 书
发包人（全称）：新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司一矿 承包人（全称）：温州建峰工程有限公司
为保证伊犁一矿井巷矿建二、三期工程在合理作用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括主体结构工程、垫层、台阶、扶手和双方约定的其他辅助工程。具体质量保修内容双方约定如下：在保修期内因施工质量问题而造成的所有不能满足使用功能项目。
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
1、矿建工程为1年；
2、垫层、台阶、扶手1年；
3、其他约定：
三、质量保修责任
1、工程质量不符合合同规定的，负责修理或返工。由于修理或返工造成工期延误的，偿付逾期违约金。
2、由于乙方责任造成工程不能按合同规定时间交付使用的，乙方偿付逾期违约金。
3、保修期如发生质量问题，乙方接到甲方通知后5日内进行维修，否则，甲方有权另请施工单位进行维修，因此面发生的维修费用由乙方承担。
4、发生须紧急抢修事故承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
5、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的5%。本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为（大写）。质量保修金银行利率为 0。
五、质量保修金的返还
保修期满工程质量仍然合格，14天内欠付的工程款无息一次支付给乙方。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：无
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发包人（公章）：
法定代表人（或委托代理人）：
承包人（公章）：
法定代表人（或委托代理人）：
201
1（盖章）（签字）（盖章）（签字）年 月 日
安全施工协议
甲方：新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司一矿 乙方：温州建峰工程有限公司
为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的一产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保伊犁一矿井巷矿建二、三期工程项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议。
一、管理目标：
1、杜绝重大安全事故，工亡事故为零。
2、现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现。
3、必须保证施工现场创建文明安全施工工地。
二、安全生产要求
1、甲方进行施工安全管理监督。
2、甲方有权按照安全生产法律、法规的相关规定对乙方的生产活动进行的管理和监督。
2．1甲方定期和不定期的对乙方的施工场所进行安全检查，对检查发现的安全隐患，提出整改意见，要求乙方限期整改。
2．2甲方定期召开安全生产平衡会，对生产过程中发现的涉及安全问题及时进行平衡、协调。
3、乙方项目经理为本单位安全生产第一责任人。
4、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。
5、乙方应熟悉并能自学遵守、执行《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》《煤矿技术操作规程》《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规的规定；积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。
6、乙方必须遵守甲方制定的有关安全生产的各项规章制度，严格按照安全规程、施工组织设计、作业规程进行施工，并按施工合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。
7、乙方必须制定并执行下列安全管理制度： 7．1乙方自行编制的单项作业安全防护措施。
7．2乙方必须制定并执行安全生产责任制度、班前安全讲话制度以及各种操作规程，并做好跟踪检查管理工作。
7.3乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度；
8、乙方按时参加甲方召开的安全生产平衡会议，对甲方方平衡的涉及安全方面的问题无条件解决。
三、消防保卫工作要求：
必须配备至少一名专（兼）职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作；有乙方造成的案件、火灾等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。
四、现场文明施工及其人员行为的管理：
1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布臵、人员管理等方面要符合双方的要求。
2、乙方应采取一切合理的措施，防止其人员发生任何违法或妨碍治安的行为，否则由此造成的一切损失和费用均由乙方自己负责；
3、乙方工人和管理人员要举止文明，行为规范、遵章守纪，禁止班前班中喝酒，寻衅闹事；
五、争议的处理
当双方发生争议时，由察布查乐锡伯自治县人民法院裁判。
六、其他补充条款
自合同签订之日算起5日内乙方缴纳 20万（大写： 贰拾万元整）安全保证金。
未尽事宜，执行相关安全生产法律法规和规程的规定。
七、协议的效力和人数
1、本协议自双方签字之日起生效，随施工合同终止而终止。
2、本协议一式四份，具有同等效力，由双方各持二份。
发包人（公章）：（盖章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字）
承包人（公章）：（盖章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字）
2011年 月 日
