0736建筑工程招投标与合同管理由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“建筑招投标与合同管理”。
0736]《建筑工程招投标与合同管理》
2015年批次
[论述题]简述工程施工许可制度。
参考答案：
答：（1）建设单位必须在建设工程立项批准后，工程发包前，向建设行政主管部门或其授权的部门办理报建登记手续。未办理报建登记手续的工程，不得发包，不得签订工程合同。（5分）
（2）新建、扩建、改建的建设工程，建设单位必须在开工前向建设行政主管部门或其授权的部门申请领取建设工程施工许可证。未领取施工许可证的，不得开工。（5分）
（3）已经开工的，必须立即停止，办理施工许可证手续，否则由此引起的经济损失，由建设单位承担责任，并视违法情节，对建设单位作出相应处罚。（5分）
[判断题]《合同法》规定：逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；价格下 降时，按原价执行。
参考答案：正确
[单选题]《合同法》规定，空缺条款的 弥补顺序是 ______。
A：法定---推定---约定
B：推定---约定---法定
C：约定---推定---法定
D： 约定---法定---推定
参考答案：C
[单选题]某项按FIDIC合同条件实施的工程，其土方工程量为1000m，挖土单价为15元/m。在合同执行过程中，实际土方工程量增加到1600m，根据合同规定，工程量增加超出25%时，双方可以重新确定单价，经双方协商新的土方单价为14元/m，则承包 商的土方总价格为----____
A：24000元
B：23650元
C：22400元
D：23400元
参考答案：B
[论述题]简述项目建设基本程序？
参考答案：答：（1）项目建议书；
（2）可行性研究报告；
（3）编制设计文件；
（4）施工准备；
（5）项目列入年度投资计划，办理施工执照；
（6）组织施工，做好生产准备；
（7）竣工验收和交付生产；
（8）项目后评价及检验反馈。
[单选题]业主和承包商在合同中风险分担较合理的合同类型是_______。
A：固定总价合同
B：单价合同
C：成本加酬金合同
D： 可调值总价合同
参考答案：B
[单选题]某国际工程合同价格为2000万元。按合同规定，承包商每延误一天，则罚款合同价的0.05%，罚款的最高限额为合同价的 5%，该工程应承包商自身原因，延误工期10天，但在合同规定的竣工期前，某一区段工程监理工程师已签发了移交证书，该区段工程合同价款为400万，则承包商逾期罚款额为____万
A：12 B：8 C：6 D：4
参考答案：B
[单选题]在设计阶段监理中，监理工程师与施工单位的关系为
A：合同关系
B：隶属关系
C： 合同管理关系
D： 经济关系
参考答案：C
[单选题]施工合同中，______ 不是业主应承担的义务。
A：获得进入施工现场通行道路的使用权
B： 建立施工现场的安全保护设施
C：组织设计单位图纸会审并进行设计交底
D：提供真实的地质和地下水文资料
参考答案：B
[单选题]监理合同自______ 开始生效
A：合同签字之日
B：监理单位开始执行监理业务之日
C：业主要求执行
D：业主要求执行
参考答案：A
[单选题]违反合同承担责任的方式中，____ 体现了制裁性。
A：赔偿金
B：赔偿金
C：索赔
D：继续履行
参考答案：B
[判断题]一个工程项目只有一个标底。
参考答案：错误
[判断题]FIDIC 合同条件规定，承包商对工程照管的责任，是从开工之日 起，到业主颁发“工程移交证书”之日为止。
参考答案：错误
[判断题]法人下属的独立核算经济实体不履行他所签订经济合同的义务时，该法人承担 责任。
参考答案：错误
[判断题]衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准是合同工期的日历天数。
参考答案：错误
[判断题]施工索赔，是指在合同履行当中，合同当事人一方，因非自身责任或对方不履 行或未能正确履行，造成本方受到损失时，而向对方提出补偿或赔偿的权利要求。
参考答案：错误
[单选题]1.法人的意志是由法人的[ ]实现的。
A：名称
B：场所
C：上级机关
D：组织机构
参考答案：D
[单选题]在下列法律关系主体中，[ ]是法人。
A：施工企业
B：施工企业经理
C：个体工商户
D：施工企业的分公司
参考答案：A
[单选题]经济法律关系的[ ]是指经济法律关系的参加者或者当事人。
A：主体
B：客体
C：内容
D：对象
参考答案：A
[单选题]买卖合同关系的客体是[ ]。
A：买卖的行为
B：运输工具
C：智力成果
D：买卖的货物
参考答案：D
[单选题]施工企业的项目经理由于管理不当，具体施工人员在施工中产生了一些问题，导致本应顺利完成的施工任务延误，监理单位履行了合同规定的职责，建设单位应当向[ ]提出赔偿要求。
A：监理单位
B：施工单位
C：项目经理
D：具体施工人员
参考答案：B [判断题]狭义的建筑市场一般指有形建筑市场，它是以工程承发包交易活动为主要内容，有固定的交易场所（建设工程交易中心）（）
参考答案：正确
[判断题]承包商作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。所以不论是国内还是按照国际惯例，对承包商一般都实行从业资格管理。（）
参考答案：错误
[判断题]授标是招标人以书面形式正式通知某投标单位承包建设工程项目。（）
参考答案：正确 [判断题]
建设工程招标人是指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。它不一定是建设工程项目的投资人（即业主或建设单位）。（）
参考答案：错误
[判断题]招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。（）
参考答案：正确
[判断题]在大型工程合同中，由于工程分期分批验收，工程将会有几个单独 的缺陷责任期，因此监理工程师将会签发几个”解除缺陷责任证书”。
参考答案：错误
[判断题]合同法规定的“不安抗辩权”是指按照合同规定先履行义务方享有的中止履行 义务的权利。
参考答案：错误
[单选题]在________情况下，业主应支付额外工作酬金。
A：非监理单位原因的暂停或终止监理业务
B： 监理单位原因的暂停监理业务
C：业主原因引起的监理工作受阻
D：第三方原因引起的监理工作受阻
参考答案：A
[单选题]承包商根据FIDIC合同条件进行索赔的权力在_______之后终止
A： 结清单生效
B：颁发工程移交证书
C：递交最终报表
D：颁发解除缺陷责任证书
参考答案：A 2015年批次 [判断题]监理单位未能在监理合同规定的期限内完成规定的全部监理任务，则应承担违约误期赔偿责任。
参考答案：错误
[单选题]最全面、最充分的物权是[ ]。
A：所有权
B：抵押权
C：经营权
D：.留置权
参考答案：A
[判断题]FIDIC合同条件规定，承包商对工程照管的责任，是从开工之日起，到业主颁发”工程移交证书”之日为止。
参考答案：正确
[判断题]效力未定合同的效力最终取决于有权利的第三人的确认。
参考答案：正确
[判断题]投标保函可以约束投标人在合同有效期内不撤标或中标后按时与业主签订合同。
参考答案：正确
[判断题]根据《合同法》规定，合同一经成立即生效。
参考答案：错误
[判断题]在大型工程合同中，由于工程分期分批验收，工程将会有几个单独的缺陷责任期，因此监理工程师将会签发几个“解除缺陷责任证书”
参考答案：错误
[判断题]根据《招标投标法》规定，中标通知书是由业主和招标办共同签发，因此它对业主、承包商、招标办均有法律约束力。
参考答案：错误
[论述题]2.试述合同成立与合同生效之区别和联系？
参考答案：
答：（1）两者性质不同；
（2）两者的评判标准与构成要件不同；（3）两者的时间起点不尽相同；
（4）两者的后果不同。
[判断题]根据《合同法》规定，合同无效、被撤销或终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。
参考答案：正确
[判断题]可撤销合同是从其确认时失去法律效力的。
参考答案：错误
[论述题]建设工程合同的主体应具备哪些条件？
参考答案： 答：（1）建设工程合同主体必须满足法定的条件。（5分）
（2）发包人一般只能是经过批准进行工程项目建设的法人其他组织或自然人，必须有国家批准的建设项目，落实投资计划，并且具备相应的协调能力；（5分）（3）承包人则必须具备法人资格，而且应当具备相应的从事勘察设计、施工、监理等资质条件。无营业执照或无承包资质的单位不能作为建设工程合同的主体。承包人只能按其资质等级承揽相应建设项目，不得越级承包建设工程。（5分）
[判断题]
通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分低的投标者。（）
参考答案：错误
[判断题]编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。（）
参考答案：正确
[判断题]所编制的投标文件”正本”只有一份，“副本”则按招标文件附表要求的份数提供。正本与副本若不一致，以副本为准（）
参考答案：错误
[判断题]工程施工招标一般划分为招标准备、招标实施和定标签约三个阶段。（）
参考答案：正确
[判断题]招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括成立招标机构、确定招标方式、发布招标公告等。（）
参考答案：正确
[单选题]施工企业与项目经理之间的代理关系是一种[ ]代理。
A：委托
B：法定
C：指定
D：再
参考答案：B [单选题]
对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种[ ]。
A：合法行为
B：违法行为
C：自然事件
D：社会事件
参考答案：D
[单选题]在工程施工期间，施工工程的占有权属于[ ]。
A：建设单位
B：施工企业
C：监理单位
D：国家
参考答案：B
[单选题]未成年人与其父母之间的代理关系是一种[ ]代理。
A：委托
B：法定
C：指定
D：再
参考答案：B
[判断题]合同对履行期限未作规定的，义务人可以随时向权利人履行义务
参考答案：正确 2015年批次
[多选题]《建设工程施工合同（示范文本）》中，属于发包人的义务有：（）
A：负责土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。
B：将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间的需要
C：开通施工现场与城乡公共道路的通道以及专用条款约定的施工现场内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的道路畅通
D：向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应统计报表
E：按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫
参考答案：ABC
[判断题]由于大雨天气（属于一个有经验的承包商可以预见的情况）影响工程质量，虽然工程师下了 暂停施工令，但责任原因属于承包商应承担的风险，所以不应批准承包商提出的工期延长要 求。
参考答案：正确 [多选题]合同终止即合同权利义务的终止，是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。合同终止可能是当事人双方均履行完约定义务后的正常终止，也可以是在双方约定的义务未履行完时，由于某一事件的发生而被迫终止。《合同法》规定了如下几种合同终止的情况：（）
A：债务已经按照约定履行
B：合同解除
C：债务相互抵销
D：债务人依法将标的物提存
E：债权人免除债务
参考答案：ABCDE
[多选题]编制工程施工招标标底的主要依据包括：（）
A：招标文件
B：市场价格信息
C：投标文件
D：工程施工图纸、编制标底价格前的施工图纸设计交底
E：工程建设地点的现场地质、水文以及地上情况的有关资料，施工组织设计或施工方案等
参考答案：ABDE
[论述题]评标方法和内容是什么？
参考答案：答：（1）投标人的资质；
（2）监理规划；
（3）拟派项目的主要监理人员；
（4）人员派驻计划和监理人员的素质；
（5）监理单位提供用于工程的检测设备和仪器或委托有关单位的协议；
（6）近几年监理单位的业绩及奖惩情况；
（7）监理费报价和费用组成；
（8）招标文件要求的其他情况。
[多选题]《建设工程施工合同（示范文本）》中，因以下原因造成的工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：()。
A：A、承包人未能按合同约定质量标准施工
B：发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行
C：工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行
D：设计变更和工程量增加
E：一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
参考答案：BCDE
[多选题]评审资格预审文件时，评审内容主要包括：（）
A：法人资格
B：商业信誉
C：财务能力
D：技术能力
E：施工经验
参考答案：ABCDE
[单选题]（）是债务人或第三人将其动产或者权利作为担保物的合同担保方式。
A：质押
B：定金
C：债务的免除
D：债务的混同
参考答案：A
[单选题]（）承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费)，加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式，签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形，如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。
A：固定总价合同
B：计量估价合同
C：单价合同
D：成本加酬金合同
参考答案：D
[多选题]《建设工程施工合同（示范文本）》中，能够构成设计变更的事项包括：
A：更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
B：增减合同中约定的工程量 C：改变有关工程施工时间和顺序
D：法院要求停止施工
E：仲裁机关要求停止施工
参考答案：ABC
[多选题]有下列（）情况，标书可判为无效标书.A：投标人未按时参加开标会
B：投标书主要内容不全或与本工程无关，字迹模糊辨认不清，无法评估
C：标书情况汇总表与标书相关内容不符
D：标书情况汇总表经涂改后未在涂改处加盖法定代表人或其委托代理人印鉴
E：数据和文字清晰
参考答案：ABCD
[判断题]法人下属的独立核算经济实体不履行他所签订经济合同的义务时，该法人承担 责任。
参考答案：正确
[判断题]监理单位未能在监理合同规定的期限内完成规定的全部监理任务，则应承担违约误期赔偿责任。
参考答案：错误
[判断题]根据《合同法》规定，合同无效、被撤销或终止的，不影响合同中 独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。
参考答案：正确
[判断题]合同有效期是指自合同签字日起至承包商提交给业主的”结清单”生效之日为止的日历天数
参考答案：正确
[论述题]简述施工索赔的程序。
参考答案：
答：（1）发出索赔意向通知（2）准备索赔资料（5分）（3）编写工程索赔意向通知书（4）提交索赔文件（5分）
（5）工程师和业主对工程索赔意向通知书的审核（6）索赔处理（5分）
[判断题]资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准，一般凡属评标时考虑的因素，资格预审评审时必须考虑。（）
参考答案：错误
[判断题]通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分低于及格线的投标者。（）
参考答案：正确
[判断题]建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。（）
参考答案：正确 [判断题]中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，不必将中标结果通知所有未中标的投标人。（）
参考答案：错误
[判断题]建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括：业主、承包商和工程咨询服务机构。（）
参考答案：正确
[单选题]在所有权的各项权能中，[ ]是核心。
A：占有权
B：使用权
C：收益权
D：处分权
参考答案：D
[单选题]在项目施工过程中，由于设计单位没有按期提供施工图纸，导致监理工程师未按期向施工企业提供图纸，给施工企业造成了损失，施工企业应当向[ ]提出赔偿要求。
A：建设单位
B：监理单位
C：监理工程师
D：设计单位
参考答案：A
[单选题]A建设单位的一个施工项目由于资金困难而停工，但按照合同约定，B施工单位仍有该项目的照管责任，该地区突遇山洪暴发，与该项目相邻的C单位在未与A、B单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险，C单位为此行为付出了一定的资金，该笔资金应当由[ ]
A：A单位
B：B单位
C：c单位
D：监理单位
参考答案：B
[单选题]A单位与B单位于1996年10月6日订立了一个买卖合同，B单位应于1997年2月18日付货款，但B单位未按期付款。1998年3月18 至1998年5月17，发生了不可抗力事件，致使A单位无法行使请求权，该笔货款的诉讼时效期间至[ ]期满。
A：1998年10月5．日 B：1999年2月17日
C：1999年4月19日
D：2000年5月16日
参考答案：B
[单选题].某项目在施工过程中，由于建设单位没有筹措到资金而未按照约定向施工单位支付工程款，该行为属于[ ]。
A：合法行为
B：自然事件
C：违法行为
D：社会事件
参考答案：C
[判断题]施工中因不可抗力时间的影响而使承包商受到损害时，无权获得费用补偿
参考答案：错误
[判断题]工索赔，是指在合同履行当中，合同当事人一方，因非自身责任或对方不履 行或未能正确履行，造成本方受到损失时，而向对方提出补偿或赔偿的权利要求。
参考答案：错误
[判断题]我国建设工程施工合同中的“工程”是指永久工程；FIDIC合同中的”工程”，是指协议条款约定具体内容的永久和临时工程。
参考答案：错误
[多选题]保证人要对债务人不履行合同的行为承担责任，因此，《担保法》规定，具有清偿能力的法人、其他组织或公民才可以充当保证人。以下不得做保证人的单位有：（）
A：国家机关(经国务院批准的为使用外国政府或国际经济组织的贷款进行转贷的政府行政法人可以做担保人)；
B：学校、幼儿园、医院等公益事业单位
C：社会团体
D：企业法人的分支机构、职能部门(没有法人的书面授权)。
E：银行
参考答案：ABCD 2015年批次
[单选题]承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为（）。
A：包工不包料 B：统包
C：包工部分包料
D：包工包料
参考答案：A
[判断题]效力未定合同的效力最终取决于有权利的第三人的确认。
参考答案：正确
[单选题]某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是()。
A：费用由工程师承担，工期由承包方承担
B：费用由承包方承担，工期由发包方承担
C：费用由承包方承担，工期由承发包双方协商
D：费用和工期均由承包方承担
参考答案：D
[单选题]（）是当事人―方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示
A：要约
B：承诺
C：留置
D：定金
参考答案：A
[论述题]担保的特点有哪些？
参考答案：附随性：
担保是为担保债权的受偿而由债务人或者第三人另外提供的，具有从属于被担保债权的属性。随着主债权的存在、转移或消灭而存在、转移或消灭。
补充性：
担保的补充性是指债权人所享有的担保权，对于债权的实现仅具有补充意义。只有在债务人不履行或者不能履行债务时，债权人才能行使担保权。同时，债权人实现其担保，应当先为主债权的清偿要求，在主债权的清偿要求不能满足时，才可以实现其担保。
[单选题]合同的（）是指合同双方或多方当事人已就合同的主要条款达成合意而被法律认为合同已经客观存在。
A：成立
B：订立 C：质压
D：定金
参考答案：A
[单选题]编制工程施工招标标底时，分部分项工程量的单价为直接费。直接费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定；间接费、利润、税金按照有关规定另行计算。此种方法称为：（）
A：工料单价法
B：综合单价法
C：清单计价法
D：其他方法
参考答案：A
[判断题]交钥匙合同在通用条件中规定采用不可调价的总价合同，但也允许双方在专用条件内约定物价浮动的调整和税费变化的调整方法，代换通用条件中的规定。
参考答案：正确
[单选题]若业主拟定的合同条件过于苛刻，为使业主修改合同，可准备“两个报价”，并阐明，若按原合同规定，投标报价为某一数值，但倘若合同作某些修改，则投标报价为另一数值，即比前一数值的报价低一定的百分点，以此吸引对方修改合同。但必须先报按招标文件要求估算的价格而不能只报备选方案的价格，否则可能会被当作”废标”来处理，此种报价方法称为（）
A：不平衡报价法
B：多方案报价法
C：突然袭击法
D：低投标价夺标法
参考答案：B
[单选题]根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的权利和义务。
A：通用条款
B：专用条款
C：监理合同
D：协议书
参考答案：B [单选题]《合同法》规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为：()。
A：同时履行抗辩权
B：后履行一方享有的抗辩权
C：先履行一方享有的抗辩权
D：不安抗辩权
参考答案：B
[判断题]效力未定合同的效力最终取决于有权利的第三人的确认。
参考答案：正确
[论述题]施工承包合同履行过程中，甲方出于某种需要，要求乙方将部分工程提前移交或全部工 程提前竣工时，甲方应怎样向乙方提出此项要求?
参考答案：根据《建设工程施工合同条件》第 12 条和 19 条，对以下造成竣工日期推迟 的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延：
(1)工程量变化和设计变更；
/0.5分/(2)一周内，非乙方原因停水、电、气造成停工累计超过 8 小时；
/0.5 分/(3)不可抗力；
/0.5 分/(4)合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。
/0.5 分/ 而对于下列情况，承包商则可要求调整合同价款：(1)甲方代表确认的工程量增减；
/1分/(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商；
/0.5 分/
(3)工程造价管理部门公布的价格调整；
/1 分/(4)合同约定的其它增减或调整。
[判断题]建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。（）
参考答案：错误
[判断题]建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标代理机构。（）
参考答案：正确
[判断题]公开招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。（）
参考答案：错误
[判断题]投标人收到招标单位的授标通知书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。（）
参考答案：正确 [判断题]投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。（）
参考答案：错误
[单选题]施工企业的项目经理在施工过程中，超越自己的代理权限，为施工企业购买了一套设备，设备供应商应当向[ ]提出支付合同款的要求。
A：监理单位
B：．施工单位
C：项目经理
D：建设单位
参考答案：C
[单选题]A建设单位的一个施工项目由于资金困难而停工，该地区突遇山洪暴发，与该项目相邻的B单位在未与A单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险，该行为属于〔 〕。
A：合同
B：侵权
C：无因管理
D：不当得利
参考答案：C [单选题]
A单位与B单位于1996年10月6日订立了一个买卖合同，A单位应于1997年2月8日交货，B单位应于1997年2月18日付货款。但B单位未按期付款，该笔货款的诉讼时效期间至[ ]期满。
A：1998年10月5日
B：1999年2月7日
C：1999年2月17日
D：1998年2月17
参考答案：C [单选题]
经济法律关系的权利义务共同指向的事物是经济法律关系的[ ]。
A：主体 B：客体
C：内容
D：对象
参考答案：A [单选题]
货物运输合同的客体是[ ]。
A：运输人
B：运输工具
C：运输行为
D：运输的货物
参考答案：C
[判断题]我国建设工程施工合同中的”工程”是指永久工程；FIDIC合同中的“工程”，是指协议条款约定具体内容的永久和临时工程。
参考答案：错误
[判断题]合同法规定的”不安抗辩权”是指按照合同规定先履行义务方享有的中止履行 义务的权利。
参考答案：错误
[判断题]法人下属的独立核算经济实体不履行他所签订经济合同的义务时，该法人承担 责任。
参考答案：错误
[判断题]可撤销合同是从其确认时失去法律效力的。
参考答案：错误
[判断题]违约当事人支付了违约金后，对方仍要求继续履行合同时，违约方必须按合同决定条件继续 履行。
参考答案：正确
[单选题]根据我国有关规定，凡在我国境内投资兴建的工程建设项目，都必须实行（），接受当地建设行政主管部门的监督管理。
A：报建制度
B：监理制度
C：工程咨询
D：项目合同管理
参考答案：A
