一级建造师《法规及相关知识》全真模拟试卷A卷由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“一级建造师法规试卷”。
2014年一级建造师《法规及相关知识》全真模拟试卷A卷
一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1、经人民法院两次合法传唤，原告无正当理由拒不到庭的，法院有权（）。A．缺席判决B．视为申请撤诉
C．驳回原告诉讼请求D．拘传原告到庭
2、某住宅在竣工交付使用后，由于区域地震造成墙体裂缝，则修复费用应由（）承担。A．设计单位B．施工单位C．产权人D．建设单位
3、以下关于民事诉讼一审普通程序开庭审理的顺序正确的是（）。A．核对当事人一举证质证一法庭调查一法庭辩论一宣判 B．核对当事人一法庭调查一法庭辩论一举证质证一宣判 C．法庭调查一核对当事人一举证质证一法庭辩论一宣判 D．核对当事人一法庭调查一举证质证一法庭辩论一宣判
4、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人在同一时期最多能承担（）个工程项目的管理工作。A．1 B．2 C．3 D．4
5、某商业写字楼工程竣工交付后，其地下车库汽车坡道挡土墙因倾斜而部分坍塌，后经鉴定确认由于设计高厚比不符合要求造成的，则（）。A．应由施工单位承担维修责任
B．应由建设单位负责维修，再向设计单位索赔 C．应由设计单位负责维修
D．应由施工单位负责维修，再通过建设单位向设计单位索赔
6、职工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起（）日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。A．10 B．15 C．30 D．60
7、《绿色施工导则》所倡导的“四节一环保”中，“四节”不包括（）。A．节能B．节材C．节高D．节地
8、这一属性是知识产权的（）。
A．双重性B．地域性C．专有性D．时间性
9、施工许可证与安全生产许可证之间的关系是（）。
A．两者无任何关系 B．两者同时取得
C．施工许可证以安全生产许可证为前提 D．安全生产许可证以施工许可证为前提
10、某住宅工程交付使用后的保修期内，住户甲委托装修公司精装修过程中不慎将卫生间防水层破坏，漏水导致下层住户乙房屋被浸泡。在该事件中不应承担任何责任赔偿的是（）。A．负责工程保修的施工单位B．物业单位C．装修单位D．住户甲
11、建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日才决定开工。则建设单位（）。A．向发证机关报告后即可开工
B．应向发证机关申请施工许可证延期 C．应向发证机关重新申请领取施工许可证 D．应当报发证机关重新核验施工许可证
12、以下招标范围内的各类工程建设项目的项目总投资额均在人民币3000万元以下，其中必须招标的是（）。
A．甲工程施工单项合同估算价为人民币150万元
B．乙工程重要货物采购单项合同估算价为人民币80万元 C．丙工程勘察、设计服务单项合同估算价为人民币80万元 D．丁工程监理服务单项合同估算价为人民币30万元
13、下列不属于承租人的主要义务的是（）。A．支付租金
B．恰当使用租赁物 C．妥善保管租赁物
D．保证无第三人对租赁物主张权利
14、关于调解与和解，以下说法正确的是（）。A．和解与调解的区别在于是否有第三人参加
B．诉讼阶段当事人达成的和解协议，立即具有强制执行效力 C．在人民法院执行程序中，任何一方均无权申请法院进行调解
D．当事人按约定对纠纷申请仲裁后，就不能再通过和解方式解决争议
15、公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起（）内提出行政复议申请；但是法律另有规定的除外。A．15日 B．60日 C．6个月 D．2年
16、张某通过考试合格取得国家一级建造师资格证书，准备申请注册。根据《注册建造师管理规定》等相关规定，张某申请注册的程序是（）。A．可以直接申请注册
B．申请注册须一个相关单位认定
C．须持有资格证、学历证和身份证办理注册 D．须经过继续教育合格后方可办理注册
17、甲委托乙去采购劣质钢材用于工程建设，对于该代理行为，说法正确的是（）。A．该委托代理行为合法
B．该代理行为的后果应由被代理人承担 C．该代理行为的后果应由代理人承担
D．该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任
18、建筑工程开工时，施工单位应当按照国家有关规定向建设单位所在地的县级以上人民政府申请领取施工许可证。该表述中存在的错误有（）处。A．3 B．4 C．5 D．6
19、在财产保险中，保险事故或者保险合同约定的条件满足时，对保险人享有保险金给付请求权的人是指（）。A．被保险人
B．保险合同受益人 C．保险合同投保人 D．保险合同关系人
20、某商业工程项目，业主急于营业在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用，使用5个月后发现部分装修出现质量问题，则下列说法正确的是（）。A．施工单位有维修义务 B．业主自己承担责任
C．施工单位承担保修责任 D．业主可扣减施工单位保修金
21、以市场为主导，以守法、守信(主要指经济信用，包括市场交易信用和合同履行信用)、守德(主要指道德、伦理信用)、综合实力(主要包括经营、资本、管理、技术等)为基础进行综合评价的是（）。A．政府对市场主体的守法诚信评价 B．社会中介信用机构的综合信用评价 C．行业协会的综合信用评价
D．行业协会协助政府部门的综合信用评价
22、某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后（）小时内报告工程所在地建设行政主管部门。A．1 B．2 C．1 2 D．24
23、对于根据市场行情约定了价格的合同，如果在其履行过程中逾期付款而又遇到市场行情发生波动时，下列说法正确的是（）。
A．遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行 B．遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行 C．无论是价格上涨还是下降，均按市场价执行 D．无论是价格上涨还是下降，均按原合同价执行
24、在第一审民事诉讼程序中，当事人可以自行和解的最后阶段是（）。A．法庭辩论终结前 B．开庭审理前
C．法院作出判决前 D．最后陈述前
25、以下关于我国仲裁基本制度的表述错误的是（）。A．仲裁实行一裁终局的制度
B．当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理
C．当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理 D．有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权
26、超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人丧失（）。A．实体权利 B．起诉权 C．胜诉权 D．上诉权
27、某施工单位在道路挖掘施工中未进行围挡防护，导致夜间一行人王某失足坠落沟槽内摔伤。施工单位对王某须承担的责任是（）。A．刑事责任 B．违约责任 C．侵权责任 D．行政责任
28、某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即①抵押权人的优先受偿权；②消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；③承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权利的法定优先顺序是（）。A．②①③ B．①②③ C．②③① D．③②①
29、以下不属于专利权的客体的是（）。A．外观设计 B．发明
C．产品设计图纸 D．实用新型
30、下列关于分两阶段进行招标的说法正确的是（）。
A．第二阶段，投标人按照招标公告的要求提交带报价的技术建议
B．第一阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案的投标文件 C．招标人在第一阶段可以提出要求投标人提交投标保证金
D．对技术复杂或无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标
31、仓储合同中，如果仓储物出现变质或者其他损坏的危险，保管人应当（）。A．及时通知存货人或者仓单持有人 B．有权随时处理仓储物
C．催告存货人或者仓单持有人及时处置 D．有权随时提取仓储物
32、甲取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程施工单位，其申请注册，以下说法中正确的是（）。
A．应当自己向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请
B．应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请
C．应当自己向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请 D．应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请
33、下列关于工程项目管理企业的说法中，正确的是工程项目管理企业（）。A．直接从事该工程项目的勘察、设计、施工 B．直接与该工程项目的总承包企业签订合同
C．可协助业主与工程项目的勘察、设计、供货、施工企业签订合同 D．受发包单位委托履行工程监理职责
34、某工程项目施工中，因业主指定购买的某批次钢材在人场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由（）。A．业主全部承担
B．施工单位全部承担
C．业主和施工单位共同承担
D．工期顺延、费用由施工单位承担
35、关于工程建设的标准，说法错误的是（）。
A．行业标准在相应的国家标准实施后，应及时进行修订或废止 B．工程建设行业标准实施后也需要复审 C．工程建设地方标准中没有强制性条文
D．工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案
36、注册建造师甲与原施工单位解除了聘用合同，选择一家在本专业有多项工程服务资质的单位担任建设工程施工的项目经理，则其必须进行（）。A．初始注册 B．延续注册 C．变更注册 D．增项注册
37、工程监理单位的主要安全义务是（）。A．审查、要求整改或暂时停工、报告
B．平行检验、旁站 C．咨询、监督 D．组织、控制、38、某施工企业的甲某在担任某工程项目经理期间，利用业余时间经过多次试验完成了对施工机械的改造，并准备申请实用新型专利。关于该项专利申请，下列说法正确的是（）。A．属于职务发明创造，甲某有专利申请权
B．属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业 C．甲某的专利成果不是执行单位任务，不属于职务发明
D．甲某利用了单位的物质条件，并与单位就专利权归属作出了约定
39、提出行政许可申请的法定方式不包括（）。A．电子邮件 B．电话 C．传真 D．信函
40、以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是（）。
A．对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的案件 B．确认发明专利权的案件、海关处理的案件 C．本辖区内重大复杂的案件 D．因不动产提起的行政诉讼案件
41、对本企业的安全生产负责的主体是建筑施工企业的（）。A．法定代表人 B．总经理 C．部门经理 D．项目经理
42、发包人与承包人因建设工程质量发生争议，双方同意交仲裁机构仲裁。仲裁机构作出裁决书后，发包人不服仲裁裁决并向法院起诉，则法院应当（）。A．不予受理 B．依法受理 C．撤销裁决书
D．重新审理并作出判决
43、关于分包工程的项目管理机构，下列说法正确的是（）。
A．分包工程发包人可根据组织管理所承包工程的施工活动情况决定是否设立项目管理机构 B．项目管理机构应当具有高于承包工程的规模、技术复杂程度的技术、经济管理人员
C．项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位的人员 D．分包工程发包人将工程分包后，可以不在施工现场设立项目管理机构，但必须派驻相应人员
44、关于建筑市场诚信行为的公布，下列说法正确的是（）。
A．对于不良行为记录，可根据其行为内容和程度决定在当地公布还是在全国公布 B．全国公布期限比地方确定的公布期限要长
C．司法部门关于建筑市场各方主体不良行为记录的信息，各级建设相关部门无需再统一公布
D．通过银行部门获取的建筑市场主体不良行为记录的信息，建设行政主管部门也应在本区统一公布
45、被撤销的合同，自（）之时起没有法律约束力。A．当事人发现可撤销 B．订立 C．被撤销
D．当事人向法院提出撤销合同
46、关于安全生产的说法，错误的是（）。
A．安全生产“三同时”制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施 B．用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价 C．安全设施投入属于预算外工程建设资金
D．建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责
47、某工程保修合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工交付使用后第4年发现屋面防水出现渗漏，则（）。
A．施工单位不再承担保修责任 B．建设单位自己负责维修 C．施工单位仍须承担保修责任 D．防水材料厂家承担维修责任
48、根据我国《民事诉讼法》，当事人申请强制执行的期间为（）。从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。A．3个月 B．6个月 C．1年 D．2年
49、某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险。工程计划开工日期为4月20日，监理工程师指令提前至4月10日进场施工。开工后第二天施工管理人员在工地遭受意外伤害。这时保险公司承担保险责任的起算时间应为（）。A．4月2日 B．4月10日 C．4月20日
50、以下不属于委托人对诉讼代理人进行特别授权的情形是（）。A．宣读有原告签字的起诉书 B．变更诉讼请求 C．进行和解 D．放弃诉讼请求
51、工程监理单位与建设单位之间属于（）合同关系。A．行纪居间 B．技术服务 C．委托代理 D．工程承包
52、工程质量监督机构应在工程竣工验收之日起（）内，向备案机关提交工程质量监督报告。A．5日 B．10日 C．15日 D．30日
53、根据《物权法》的规定，动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产的，物权自（）时发生效力。A．动产交付 B．该约定生效 C．登记备案
D．动产转让合同生效
54、属于行政责任种类的是（）。A．留用察看
B．签订履行合同失职罪 C．记大过
D．重大环境污染事故罪
55、某工程施工合同总包人将主体工程分包，合同中约定解除权行使期限为1个月，发包人得知该情况后，（）。A．可以撤销合同
B．有权随时解除合同
C．该合同不具备解除条件
56、某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为（）之日。
A．抵押合同签字盖章
B．房产行政主管部门登记 C．到公证部门公证 D．贷款合同生效
57、以下情形中，不属于行政调解的是（）。
A．乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解 B．建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解
C．劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解 D．行政机关对所属公务员之间的借款纠纷进行的调解
58、项目负责人每月带班生产时间最低为本月施工时间的（）％。A．50 B．60 C．75 D．80
59、按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按
工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。A．3% B．5% C．8% D．10%
60、企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业（），其资质等级按照最低资质等级核定。
A．工程业绩 B．注册资本 C．技术人员情况 D．技术装备情况
61、在建设工程项目招标的开标会议上，有权对投标文件密封情况进行检查的主体是（A．招标代理机构人员 B．投标人代表 C．招标人
D．评标委员会主任
62、人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应（A．判决驳回上诉，维持原判 B．裁定撤销原判，发回重审 C．依法改判 D．判决变更
63、生产经营企业办理安全生产许可证延期手续的时间是证书期满前（）个月。A．1 B．2 C．3 D．6
64、建筑起重机械安装单位的安全职责是（）。A．监督检查建筑起重机械的使用情况
B．审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案 C．编制拆装工程专项施工方案并由本单位技术负责人签字 D．设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员
65、下列关于开标的说法正确的是（）。
A．开标应该在招标文件中规定的时间、地点进行 B．投标人为2人以上的开标有效
C．投标人对开标有异议的应在开标后3 Et内提出
D．招标人在对投标人异议作出答复前，不得暂停招标投标程序
66、下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是（）。A．技术人员缺乏经验
。））
B．设计错误 C．工人疏忽
D．一般性盗窃和抢劫
67、某高速公路建设项目向社会公开招标，下列关于开标的说法正确的是（）。A．开标由当地建设行政主管部门主持
B．开标时必须由公证机构检查投标文件的密封情况并公证 C．投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出 D．开标时不能宣读投标文件
68、船舶、航空器和机动车其所有权的取得，依（）设立。A．交付 B．登记
C．签订转让合同 D．鉴证
69、下列人员中，属于建筑施工特种作业人员的是（）。A．木工 B．钢筋工 C．瓦工 D．电工
70、发明专利自申请日起（）内，国务院专利行政主管部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查。A．6个月 B．1年 C．3年 D．5年
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选每个选项得0．5分)
71、下列建设工程项目必须实行工程监理的是（）。A．国家南水北调工程 B．住宅工程
C．国际无息贷款援建水利工程
D．城市天然气主管线改造工程E．城市绿化工程
72、按照我国对标准的划分，标准可分为强制性标准和推荐性标准。下列标准中可制定强制性标准的是（）。A．国家标准 B．行业标准 C．协会标准 D．地方标准 E．企业标准
73、法定代理或者指定代理有下列（）情形之一的，代理行为终止。A．被代理人取得或者恢复民事行为能力 B．被代理人或者代理人死亡 C．被代理人丧失民事行为能力
D．指定代理的人民法院或者指定单位取消指定
E．由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭
74、国有资产占主导地位的必须进行招标的项目，可以采用邀请招标的方式的情形有（）。A．技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择
B．采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 C．技术复杂，工程量大的项目
D．有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择 E．自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
75、劳动合同的条款一般分为必备条款和可备条款，其中可备条款主要包括（）。A．试用期条款B．保守商业秘密条款 C．劳动保护条款D．劳动纪律条款 E．违反劳动合同的责任条款
76、在建设工程合同中，属于承包人义务的有（）。A．及时检查隐蔽工程 B．参加工程验收 C．提出工期索赔
D．自行完成建设工程主体结构施工 E．对质量不合格的工程无偿修理
77、下列关于联合体投标的说法正确的有（）。A．联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
B．不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级 C．不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位确定资质等级
D．联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人
E．招标人不得强制投标人组成联合体共同投标
78、在技术咨询合同、技术服务合同履行过程中，顾问方或者服务方利用委托方提供的技术资料和工作条件所完成的技术成果，在合同没有约定权属的情况下，该技术成果应属于（）所有。A．顾问方 B．委托方 C．服务方 D．受益方
E．提供咨询的联合体
79、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位应当在拆除工程施工l5日前，将（）
报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。A．施工企业资质等级证明
B．拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 C．相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料 D．堆放、清除废弃物的措施 E．拆除施工组织方案
80、下列关于地役权的说法中，正确的是（）。A．地役权属于不动产用益物权 B．地役权依登记设立
C．土地所有权人可随时在自己的土地上设立地役权 D．地役权不可以单独转让
E．设立地役权应当签订地役合同
81、借款合同中，借款人的义务主要有（）。A．提供担保 B．提供借款 C．提供真实情况 D．不得预扣利息
E．按照约定用途使用借款
82、知识产权的特征包括（）。A．人身权和财产权的双重性 B．专有性 C．地域性 D．绝对性 E．时间性
83、关于修改建设工程设计文件的说法中，正确的有（）。
A．建设单位与原设计单位协商一致，可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件 B．设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工企业有权要求设计单位修改 C．建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件
D．设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准 E．设计文件不符合合同约定时，施工企业有权修改设计
84、对于投资额在30万元以下的建筑工程，下列说法正确的是（）。A．可以不申请施工许可证
B．属于国务院建设行政主管部门规定的限额以下的小型工程 C．必须报国务院建设行政主管部门备案 D．必须办理施工许可证
E．省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整
85、我国法的形式主要包括（）。A．宪法 B．刑法 C．国际条约
D．行政法规 E．地方性法规
86、建设工程项目采用招标投标方式进行，投标人有下列（）情形的，评标委员会应当否决其投标。
A．投标文件盖有投标单位公章和授权委托人签字，但没有单位负责人签字 B．投标联合体没有提交共同投标协议 C．经评审的投标价格最高 D．投标价格低于成本
E．不同投标人的投标文件由同一个单位编制
87、以下情形中，不属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。A．认为行政机关侵犯其人身权、财产权 B．国防外交等国家行为
C．行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定 D．认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权
E．行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定命令
88、某建筑工程在城市市区范围内，建筑公司拟进行主体结构混凝土浇筑施工，使用运输及振捣设备可能产生噪声污染，则建筑公司需在开工前向环保部门申报（）。A．项目名称
B．施工场所和期限 C．施工单位资质
D．可能的环境噪声值 E．噪声污染防治措施
89、工程监理单位的安全责任有（）。
A．采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线 B．审查专项施工方案
C．对施工安全事故隐患进行处理 D．及时报告安全生产事故 E．组织抢救生产安全事故
90、根据《招标投标法》及相关规定，下列情形中属于中标无效的有（）。A．投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容 B．不同投标人的投标文件相互混装
C．招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便 D．中标人未按照招标文件的要求提交履约保证金的E．提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明 以下关于安全生产的说法中，正确的有（）。
A．涉及生命安全的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门批准执行 B．储存有毒化学制剂的仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内 C．某技术员未经安全生产教育和生产培训合格，不得上岗作业 D．施工企业必须为从业人员办理工伤保险
E．现场的安全员必须具备相应的安全生产知识和管理能力
92、在《担保法》规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产也可以用第三人财产向债权人提供担保的有（）。A．保证 B．抵押 C．动产质押 D．权利质押 E．留置
93、根据我国《合同法》规定，合同订立应当遵循（）。A．合法原则 B．对等原则 C．快捷原则 D．公平原则 E．强制原则
94、下列关于质权和质押合同的说法中，正确的是（）。A．应以书面形式订立
B．可以约定在债务履行期限届满质权人未受清偿时质物的所有权归质权人所有 C．自合同签订时生效
D．质权人负有妥善保管质物的义务
E．在质权人实现质权后，为质押担保的第三人有权向债务人追偿
95、建筑业企业资质序列包括（）。A．施工总承包 B．专业分包 C．劳务分包 D．工程总承包 E．专业承包
96、建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的职责有（）。A．组织开展安全教育培训与交流 B．监督在建项目安全生产费用的使用
C．检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况
D．发现安全事故隐患及时向项目负责人和安全生产管理机构报告 E．制止违章指挥、违章操作现象
97、首次申请或者增项申请建筑业企业资质，应当提交的材料有（）。A．企业法人营业执照原件 B．企业章程
C．建筑业企业资质申请表及相应的电子文档
D．建筑业企业资质标准要求的非注册的专业技术人员的职称证书，身份证明及养老保险凭证 E．建筑业企业资质申请表中所列注册执业人员的身份证明、注册执业证书
98、下列关于招标代理机构的说法中，正确的有（）。A．有从事招标代理业务的营业场所和相应资金
B．有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量
C．有符合该法定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库 D．可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询
E．招标代理机构可以在其资格许可范围外开展招标代理业务
99、符合法定的承包人请求解除建设工程施工合同的条件是（）。A．发包人长期拖欠工程价款
B．发包人明示或暗示施工单位降低工程质量标准
C．发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准且不予调换 D．发包人不履行合同约定的协助义务，致使承包人无法施工 E．发包人未能按时提供图纸导致工期延误
100、属于承担民事责任的方式的是（）。A．警告
B．支付违约金 C．解除合同 D．提供抵押物 E．赔礼道歉
答案
1-10
BCDAD CCCCA 11-20 CCDAB DDBAB 21-30 BDDAB CCCCD 31-40 ADCAC CADBD 41-50 AACDB CCDBA 51-60 CABCD ADDBA 61-70 BCCCB BCADC 71-80 ACD ABD ABDE ABDE A BDE BDE ADE ACE ABDE ADE 81-90 ACE ABCE AD
ABE ABCD ABDE BCE ABDE BCD ABCE 91-100 BCDE BCDE AD ACDE ACE CDE BCDE ABC ACD BE
