法规习题由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“法规习题练习”。
一、建设工程造价员考试法规单选题：
1、《建筑法》规定，建筑工程开工前，（）应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.建设项目主管部门
２、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）内开工，因故不能开工应向发证机关申请延期，以（）为限，每次不超过（）
A.三个月、二次、三个月
B.六个月、三次、六个月 C.三个月、三次、三个月
D.六个月、二次、六个月
3、建设工程实行施工总承包的，建设工程（）的施工必须由总承包单位自行完成。A.全部工程
B.主体工程
C.基础工程
D.装饰工程
4、建设工程诉讼时效为（）1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.A.一年
B.二年
C.２０年
D.以上都不对
5、建筑施工企业必须为从事（）的职工办理意外伤害保险，支付保险费。A.建筑施工 B.安装施工 C.危险作业 D.建筑安装施工
6、根据《合同法》规定：下列哪一项属于无效合同：（）A.合同订立时显失公平。
B.一方以欺诈、胁迫的手段使当事人在违背真实意思的情况下订立合同，并因此给对方当事人造成损害。
C.不具有相应行为能力的行为人所实施的合同。D.基于重大误解所实施的合同。
7、下列哪一说法错误：（）
A.要约是民事法律行为，也是一种意思表示。
B.要约人发出要约但未到达受要约人之前，要约人可以撤回或修改要约内容。C.要约邀请是订立合同的预备行为，在法律上不需承担法律责任。D.在发出要约邀请后，要约邀请人可以撤回其要约。
8、建设工程合同应采用（）形式。
A.口头
B.书面
C.口头协议
D.口头协议或书面
9、根据合同成立是否以交付标的物为要件，可将合同分为（）合同。
A.双务合同和单务合同 B.诺成合同和实践合同 C.有偿合同和无偿合同 D.主合同和从合同
10、当组成建设工程施工合同的文件内容出现不一致时，合同的优先解释顺序为：（）A.中标通知书—合同协议书—合同专用条款—合同通用条款—标准、规范及有关技术资料—图纸 B.中标通知书—合同协议书—合同通用条款—合同专用条款—标准、规范及有关技术资料—图纸 C.合同专用条款—合同通用条款—合同协议书—中标通知书—标准、规范及有关技术资料—图纸 D.合同协议书—中标通知书—合同专用条款—合同通用条款—标准、规范及有关技术资料—图纸 30.31.32.33.11、建设工程合同属于（）。
A.承揽合同 B.委托合同 C.技术合同 D.诺成合同
12、《建筑法》规定建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）
34.A.资信证明 B.施工许可证 C.委托招标 D.报建手续 35.36.13、项目监理单位与项目法人之间的关系下面哪一种说法正确：（）37.A.委托与被委托 B.监理与被监理 C.监督与被监督 D.委托与被监理 38.39.14、根据我国《合同法》，承诺自（）时生效。40.A.承诺人发出 B.要约人同意 C.到达要约人 D.合同成立 41.42.15、建设工程合同的主体必须是（）
43.A.经批准造价咨询公司的法人 B.有设计资格的法人 C.公民 D.设备供货方的法人 44.45.16、在以下哪种情况下建设工程未以书面形式订立，但认为是成立的：（）46.A.一方已履行部分义务，另一方予以接受 B.一方还未履行义务，另一方予以接受 47.C.一方已履行主要义务，另一方予以接受 D.一方已履行全部义务，另一方不予接受48.49.17、下列哪一种说法错误（）：
50.A.要约是民事法律行为，也是一种意思的表示。
51.B.要约人发出要约但未到达受要约人之前，要约人可以撤回或修改要约内容。52.C.要约邀请是订立合同的预备行为，在法律上不需承担法律责任。53.D.在发出要约邀请以后，要约邀请人可以撤回其邀请。54.55.18、在建设工程合同中，发包人的主要义务是（）。56.A.监督管理 B.控制投资 C.支付价款 D.提供结算 57.58.19、以下哪一项不属于施工单位的质量责任：（）59.A.施工单位必须在资质等级许可的范围内承接相应的建设项目 60.B.对设备供应单位生产和供应的产品质量负责。
61.C.在施工中发现设计文件和图纸的差错，应及时提出意见和建议。62.D.施工单位要认真接受工程质量监督机构的监督检查。63.64.20、在正常使用条件下，有防水要求的的卫生间、房间和外墙的防渗漏最低保修年限为（65.A.3年 B.6年 C.2年 D.5年 66.67.21、乙级工程造价咨询单位的注册资金不少于（）。68.A.50万元 B.100万元 C.20万元 D.30万元 69.70.22、《工程造价咨询单位管理办法》规定：工程造价咨询单位资质等级分为（）
。）71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.A.甲级、乙级、丙级 B.甲级、乙级 C.乙级、丙级、丁级 D.一级、二级
23、云南省第九届人大常委会第三十次会议审议通过的《云南省建设工程造价管理条例》自（）起实施。
A.2001年10月1日 B.2001年11月1日 C.2002年10月1日 D.2002年11月1日
24、《云南省建设工程造价管理条例》规定：（）应当根据建设工程标准定额和招标文件，并结合企业的技术条件、管理水平自主确定。
A.施工图预算 B.投标报价 C.工程合同价 D.竣工结算
25、造价员资格证书的验证工作，每（）年进行一次。A.1 B.2 C.3 D.4
26、在法律上，工程施工合同的成立必须经过要约和（）两个阶段。A.履约 B.承诺 C.要约邀请 D.违约
27、无效合同的确认权属于（）。
A.合同当事人双方 B.合同当事人一方 C.当事人上级机关 D.人民法院
28、下列法律事实中，（）会导致合同生效。
A.要约到达受要约人 B.受要约人发出承诺 C.法律规定采用书面形式的合同，承诺达到要约人 D.法律规定采用书面形式的合同，当事人虽未采用书面形式但已经履行全部义务的
29、仲裁庭的首席仲裁员由（）选定。
A.仲裁申请人 B.未申请仲裁纠纷的当事人 C.公诉人共同 D.人民法院
30、工程项目采用招投标方式，其中中标通知书是一种（）。A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.合同
31、下列不属于造价工程师享有的权利是（）。
A.工程造价管理的执法 B.参与工程项目经济管理 C.依法申请开办工程造价咨询单位 D.独立依法执行造价工程师岗位义务
32、从事工程造价咨询业务，应当遵循（）的原则。
A.公平、合理、诚实信用 B.公平、公正、诚实守信 C.公平、公正、平等竞争 D.公平、规范、诚实信用
33、工程造价管理体制的改革目标是（）。
A.取消统一定额 B.由指令性价格变为指导性价格 C.建立以市场形成价格为主的价格机制 D.量、价完全放开
34、申请甲级工程造价咨询单位资质的，由（）进行资质初审。111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.A.国务院建设行政主管部门 B.各行业主管部门 C.国务院建设行政主管部门认可的特殊行业的主管部门 D.省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门
35、《工程造价咨询单位管理办法》规定，申请乙级造价咨询单位资质，必须有取得造价工程师A.8人 B.6人 C.4人 D.3人
36、根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程安全生产管理必须坚持（）方针。A.安全第一、确保质量 B.确保质量、预防为主 C.珍惜生命、预防为主 D.安全第一、预防为主
37、《建筑法》规定：建筑工程造价应当按照国家有关规定，由（）A.工程造价咨询单位计算确定 B.发包单位招标时在招标文件中确定 C.承包单位投标时在投标文件中确定 D.发包单位和承包单位在合同中约定
38、《合同法》规定：当事人应当遵循（）确立各方的权利和义务 A.自愿原则 B.诚实信用原则 C.公平原则 D.公正原则
39、每个合同订立必须经过（）两个阶段。
A.谈判和签订 B.招标和投标 C.要约和承诺 D.承诺和公正
40、合同履行中，对合同条款有效性发生争议时，由（）确定 A.当事人上级主管部门 B.社会中介服务机构
C.有管辖权的工商行政管理机关 D.有管辖权的人民法院或仲裁机构 执业资格证书的专业人员（）。
41、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应当在合同价款可调整情况发生（）天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师。 A.7 B.10 C.21 D.28
42、根据《招标投标法》，以下工程中可以不进行招标的是（） A.大型基础设施项目 B.抢险救灾的项目
C.亚洲银行贷款建设的项目 D.使用国家开发银行贷款建设的项目
43、在正常使用条件下房屋外墙面的防渗漏最低保修期限为（）。 A.设计规定的合理使用年限 B.50年 C.5年 D.2年
44、根据建设部令135号规定，在工程造价咨询单位专职从事工程造价专业工作的人员不包括（）
A.造价工程师 B.财会人员 C.注册造价工程师 D.概预算员
45、《云南省建筑市场管理条例》规定：从事建筑经营活动，应当遵循（）的原则。 A.平等自愿、公平公正、诚实信用 B.自由竞争、合法交易、诚实信用
C.公平竞争、合法交易、诚实信用 D.公平竞争、公平公正、平等自愿
46、《云南省建设工程造价管理条例》规定：（）对建设项目的造价负责。
A.建设行政主管部门 B.项目法人 C.工程造价咨询单位 D.工程施工单位
47、《云南省建设工程造价管理条例》规定：省外从事工程造价咨询的个人在我省从事工程造价咨询活动的，应当（），方可按规定从事建设工程造价活动。
A.经省建设行政主管部门培训合格 B.到地、州建设行政主管部门培训合格
C.到省建设行政主管部门备案 D.到地、州建设行政主管部门备案
48、财政部、建设部【2004】369号文规定：工程竣工结算报告金额在500万元至2000万元的工程竣工结算审查期限为收到竣工结算报告和竣工资料之日起（）
A.20天 B.28天 C.30天 D.56天
49、根据确认的竣工结算报告，发包人未按时约定付款，经承包人催告，未达成延期支付协议，承包人可（）
A.通知发包人，将工程折价冲抵拖欠工程款
B.申请发包人，将工程拍卖所得先冲抵拖欠工程款 C.通知人民法院，将工程折价冲抵拖欠工程款
D.申请人民法院，将工程拍卖所得优先冲抵拖欠工程款
50、根据最高人民法院司法解释第14号规定，发包人具有（）情形，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任。 A.不履行合同约定的协助义务 B.未按约定支付工程款 C.擅自要求缩短合同工期
D.提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准
51、工程造价咨询单位取得乙级资质证书（）年后，达到甲级资质标准的可以申请晋级。
A.5 B.3 C.2 D.1
52、按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过（）的，应当重新办理开工报告的批准手续。 A.三个月 B.四个月 C.五个月 D.六个月
53、建筑工程的开标、评标、定标由（）依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督
A.建设单位 B.施工单位 C.招标代理单位 D.监理单位
54、根据当事人双方权利、义务的分担方式，可将合同分为（）。 A.有偿合同和无偿合同 B.单务合同和双务合同
C.为自己利益订立的合同和为第三人利益订立的合同 D.主合同和从合同
55、下列说法不正确的是（）
A.发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人
B.总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成 C.承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人 D.建设工程主体工程可以由分包单位完成
56、《招标投标法》第二十八条规定：投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于（）的，招标人应当依照本法重新招标。 A.二个 B.三个 C.四个 D.五个
57、大中型公用事业工程，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序。 A.业主 B.监理工程师 C.项目经理 D.质监部门
58、甲级工程造价咨询企业资质标准要求技术负责人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作（）以上，专职从事工程造价专业工作的技术经济人员不少于（）人，企业近三年工程造价咨询收入累计不低于人民币（）。
A.10年、12 人、50万元 B.15年、20人、500万元 C.10年、12人、100万元
D.15年、20 人、500万元
59、工程造价咨询企业设立分支机构的，分支机构从事工程造价咨询业务，应当由（）负责承接工程造价咨询业务、订立工程造价咨询合同、出具工程造价成果文件。
A.分支机构 B.设立该分支机构的工程造价咨询企业 C.A.B都可以 D.其他工程造价咨询企业 60、诉讼时效是指对在法定期间内不行使权利的权利人，使其丧失（）的法律制度。
A.起诉权 B.胜诉权 C.请求权 D.申诉权
61乙级工程造价咨询企业资质标准要求技术负责人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作（）以上，专职从事工程造价专业工作的技术经济人员不少于（）人，企业近三年工程造价咨询收入累计不低于人民币（）。
A.10年、12 人、50万元 B.15年、20人、50万元 C.10年、12 人、100万元
D.15年、20人、100万元
62、国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府批准可以（） A.直接发包 B.邀请招标 C.协商议标
63、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验（）。
A.投资估算 B.中标通知书 C.报建手续 D.施工合同
64、建设工程实行（）责任制，对建设项目的决策、造价、质量、工期全面负责。
A.项目经理 B.项目法人 C.法定代表人 D.项目负责人
65、工程造价咨询企业资质有效期为（）。资质有效期届满，需要继续从事工程造价咨询活动的，应当在资质有效期届满30日前向资质许可机关提出资质延续申请。
A.2年 B.3年 C.4年 D.5年
66、法律规定从权利被侵害之日起超过（）的，不再受法律保护。 A.1年 B.2年 C.10年 D.20年
67、在转委托中，代理人转委托不明致第三人损失的（）。 A.被代理人对第三人负责，有过错的转委托代理人承担连带责任 B.代理人对第三人负责，被代理人承担连带责任 C.被代理人独自对第三人承担责任 D.代理人独自对第三人承担责任
68、工程建设监理是监理单位代表（）实施监督的一种行为。 A.建设单位 B.施工单位 C.政府部门 D.设计单位
69、生产企业在掌握市场价格信息的基础上我，为实现管理目标而进行的成本控制、计价、定价和竞价活动是指（） A.建设工程投资费用管理宏观层次的内容 B.建设工程投资费用管理微观层次的内容 C.建设工程价格管理宏观层次的内容 D.建设工程价格管理微观层次的内容
70、加强工程造价的全过程动态管理，强化工程造价的约束机制，维护有关各方的经济利益，规范价格行为，促进微观效益和宏观效益的统一。这个表述是指（）
A.工程造价管理的目标 B.工程造价管理的任务
C.工程造价管理的内容 D.工程量计价清单的特点
71、工程造价管理改革的最终目标是建立以（）为主的价格机制
A.招投标价格 B.承发包合同价格 C.政府制定的价格 D.市场形成价格
72、控制工程造价最有效的手段是（）
A.实行造价咨询制度 B.技术与经济相结合 C.进行竣工结算审查 D.实行招投标制度
73、（）包括建设前期、建设期、使用期及拆除期各个阶段的成本。 A.建设工程全过程造价 B.建设工程全要素造价
C.建设工程全寿命造价 D.建设工程全方位造价
74、乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价（）的各类建设项目的工程造价咨询业务。
A.4000万元以下 B.5000万元以下 C.8000万元以下 D.不限
75、（）是项目决策的重要依据之一。
A.概算指标 B.工程概算 C.投资估算 D.工程预算
76、项目可行性研究报告中一般包括（）。
A.投资估算 B.投资概算 C.设计概算 D.工程预算
77、控制工程造价的关键阶段是（）
A.施工阶段 B.设计阶段 C.可行性研究阶段 D.结算阶段
78、（）是建设项目全过程造价控制的重点。
A.竣工验收阶段 B.工程设计阶段 C.招标投标阶段 D.工程施工阶段
79、建设项目工程造价的计算顺序是（）
①建设项目总造价 ②单项工程造价 ③单位工程造价 ④分部分项工程造价
A.①—②—③—④ B.①—③—②—④ C.④—②—③—①
D.④—③—②—①
80、造价工程师作为现代管理人员必须具备技术技能、观念技能和（）等三种技能。
A.文化技能 B.沟通技能 C.信息分析 D.人文技能
81、以下哪一项不属于工程造价咨询业的社会服务功能（）。 A.技术咨询 B.信息咨询 C.管理咨询 D.培训咨询
82、（）可从事各类建设项目主体结构、装饰装修、园林绿化、市政道路、房屋修缮、土石方、构筑物等单位工程各阶段工程造价的编制与审定工作。 A.安装专业造价员 B.建筑专业造价员 C.土木工程造价员 D.土建专业造价员
83、造价员资格证的续期验证结论一般有（）等情况。
A.合格、基本合格和不合格 B.合格、限期改正和注销
C.合格、限期改正和不合格 D.合格、限期改正、不合格和注销
84、以下关于云南省现行的造价员管理制度表述不正确的是（） A.造价员只能受聘于一个工作单位，并从事与资格证书专业相符合的工程造价业务。
B.凡参加造价员资格考试合格者，可以申请办理相应专业的资格证书。 C.造价员资格实行考试认定的制度，造价员资格考试实行全省统考。 D.造价员在每个续期验证期内应接受不少于20学时的继续教育；造价员继续教育培训使用省造价协会编制的统一教材。
85、工程造价咨询企业信用档案应当包括工程造价咨询企业的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。（）3查阅信用档案。
A.只有管理部门 B.企业自身和管理部门 C.省级建设行政主管部门 D.任何单位和个人 86、建设法律关系的（），是指建设法律关系的参加者或当事人 A.主体 B.客体 C.内容 D.对象
87、建设单位与建筑施工企业之间的工程施工承包合同关系是建设法律法规调整的范畴，具体属于建设活动中的（）。
A.行政管理关系 B.经济协作关系 C.民事关系 D.招投标关系
88、以下不属于建设法律关系三要素的是（）。 A.主体 B.行为 C.内容 D.客体
89、工程造价咨询是建设法律关系客体的（）。 A.物 B.财 C.行为 D.智力成果
90、《云南省建设工程造价管理条例》属于（）。
A.建设法律 B.建设行政法 C.地方规章 D.地方性法规
91、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）属于（）。 A.建设行政法 B.建设民事法律、法规 C.部门规章 D.建设技术法规
92、《云南省建设工程造价管理条例》规定：“本条例自2002年11月1日起施行。”这条规定指（）。
A.法的空间效力 B.法的空间效率 C.法的时间效力 D.法的时间效率
93、施工合同的签订在（）之间产生了相应的权利义务。 A.主体 B.主客体 C.客体 D.委托方与被委托方
94、建设法律关系的产生、变更和终止是基于（）这个客观原因。 A.法律现象 B.法律事实 C.法律规定 D.法律事件
95、下列表述不正确的是（）。
A.建设行政主管部门是建设法律法规的适用机关 B.建设法律法规的遵守既是一种限制约束，也是一种自我保护的强有力手段
C.建设法律关系的变更是指主体的变更 D.建设法律关系是涉及面广的权利义务关系
96、建设法律法规只能由（）制定。
A.国家权力机关 B.行政机关 C.建设行政主管部门 D.A 或B
97、国家权力机关依法对建设行业行使管理权而发生法律后果的行为，称为（）。
A.国家行为 B.行政行为 C.执法行为 D.司法行为
98、施工企业与项目经理之间的代理关系是一种（）代理。 A.委托 B.法定 C.指定 D.再
99、未成年人与其父母之间的代理关系是一种（）代理。 A.委托 B.法定 C.指定 D.再
100、诉讼时效 期间从权利人（）之日起算。
A.权利受到侵害 B.提起诉讼
C.知道或者应当知道其权利受到侵害 D.被告知其权利受到侵害 101、若权利人在诉讼时效期间内不行使权利，法律规定消灭其（）。 A.胜诉权 B.起诉权 C.实体权利 D.执行权
102、建设工程合同纠纷的诉讼时效为（）。
A.6个月 B.1年 C.2年 D.4年
103、诉讼时效期间发生中断事由之后，诉讼时效（）。 A.继续计算 B.维持不变 C.重新计算 D.适当减少
104、表现代理的法律后果由（）承担。
A.无权代理人 B.被代理人 C.善意第三人 D.保险公司
105、（）是指无权代理人的代理行为客观上存在使相对人相信其右代理权的情况，且相对人主观上为善意，因而可以向被代理人主张代理的效力。 A.无权代理 B.表现代理 C.指定代理 D.委托代理 106、诉讼时效是指对在法定期间内不行使权利的权利人，使其丧失（）的法律制度。
A.起诉权 B.胜诉权 C.请求权 D.申诉权
107、法律规定，从权利被侵害之日起超过（）的，不再受法律保护。 A.1年 B.2年 C.10年 D.20年
108、在转委托中，代理人转委托不明导致第三人损失的（）。 A.被代理人对第三人负责，有过错的转委托代理人承担连带责任 B.代理人对第三人负责，被代理人承担责任 C.被代理人独自对第三人承担责任 D.代理人独自对第三人承担责任
109、我国《合同法》规定，在合同签订过程中，要约自（）时生效。 A.到达受要约人 B.要约人发出 C.受要约人真正了解 D.合同订立
110、在下列法律事实中，（）会导致合同生效。
A.要约到达受要约人 B.受要约人发出承诺 C.法律规定采用书面形式的合同，承诺到达要约人的 D.法律规定采用书面形式的合同，当事人虽未采用书面形式但已履行全部义务
111、招标通知书是一种（）。
A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.反要约
112、违反合同承担违约责任的形式有（）。
A.返还财产 B.追缴财产 C.支付赔偿金 D.抵押财产
113、合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，首先应当（）。 A.按照行业标准 B.按照有关合同条款确定 C.按照国家标准 D.协议补充
114、无效合同从（）时就没有法律效力。
A.被确认无效 B.履行 C.订立 D.谈判
115、如果国家或者行业对产品质量有强制性标准，则合同约定的质量要求（）该强制性标准。
A.必须采用 B.不得低于 C.必须高于 D.应当参照
116、在下列合同中，（）合同是可变更的合同。
A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的 B.以合法活动掩盖非法目的的 C.显失公平的 D.违反法律强制性规定的
117、仲裁委员会的仲裁裁决作出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依据民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。
A.当事人民政府 B.人民法院 C.仲裁委员会 D.调解委员会
118、在建设工程合同中，承包人最主要的义务是（）。 A.进行工程建设 B.准备施工条件 C.支付工程款 D.照管施工现场
119、在建设工程合同中，发包人最主要的义务是（）。 A.办理相关证件 B.平整施工场地 C.支付工程款 D.组织竣工验收
120、建设工程合同可以从不同角度进行分类，从完成承包的内容分，可分为（）。
A.建设工程总承包合同、建设工程承包合同。分包合同
B.建设工程勘察合同、建设工程设计合同。建设工程施工合同 C.施工合同文本、FIDCC土木工程施工合同条件 D.计划合同与非计划合同、诺成合同与实践合同
121、我国的《合同法》分则将合同分为15类，建设工程合同是其中的一类，建设工程合同没有规定的，应当适用合同法中的（）的有关规定。 A.承揽合同 B.委托合同 C.诺成合同 D.技术合同
122、在建设工程总承包合同中一般规定：发包方单方要求终止合同后，如果没有承包人的同意，发包方（）重新开始实施该工程。
A.一定时期内不得 B.在一定时期内可以 C.在任何时候不得 D.在任何时候可以
123、在下列合同文件中，（）具有最高的解释效力。 A.工程洽商 B.施工合同通用条款 C.图纸 D.施工合同专用条款
124、如果下列合同文件出现不一致，（）具有最高的解释效力。 A.工程量清单 B.中标通知书 C.图纸 D.施工合同专用条款
125、根据我国《施工合同文本》的规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的权利和义务。
A.通用条款 B.专用条款 C.监理合同 D.协议书
126、在施工合同中，（）是承包人的义务。
A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内照管工程
D.在工程施工期内对施工现场的照管负责
127、在施工合同中，（）属于承包人应当完成的工作。
A.保护施工现场地下管线 B.办理土地征用 C.进行设计交底 D.协调处理施工现场周围地下管线的保护
128、在施工合同的订立和履行中，（）是发包人的义务。 A.对现场负责清理 B.对施工现场的照管负责 C.提供投标担保 D.提供履约担保
129、工程师更换，发包人应当至少于更换前（）天以书面形式通知承包人。
A.5 B.7 C.14 D.21
130、《建设工程施工合同文本》中规定，工程师不能及时对口头指令给予书面确认的，承包人应当于工程师发出口头指令（）内提出书面确认要求。 A.24小时 B.48小时 C.14天 D.7天
131、在施工合同中，经工程师检验合格已经覆盖的工程，工程师重新检验，结果合格，由此发生的费用应当全部由（）承担。
A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位
132、在施工过程中，发包人供应材料设备进入施工现场后需重新检验的，（）。
A.检验由发包人负责，费用由承包人负责 B.检验由发包人负责，费用由发包人负责
C.检验由承包人负责，费用由承包人负责 D.检验由承包人负责，费用由发包人负责
133、在施工合同中，发包人不能按约定预付工程款，承包人发出预付通知后（）仍得不到预付款的，可以停工。
A.24小时 B.48小时 C.7天 D.14天 134、在工程施工的可调价格合同中，（）时价格不可以调整。 A.工程造价部门公布的价格调整 B.国家政策变化影响合同价格
C.一周内非承包人原因停电造成停工累计超过8小时 D.施工运输中承包人的运输车辆相撞
135、下列导致工期延误的情况中，（）不能顺延工期。
A.不可抗力 B.设计变更 C.承包人设备损坏 D.发包人不能按约定提供开工条件
136、《施工合同示范文本》中规定，索赔事件发生以后（）天内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。
A.14天 B.10天 C.28天 D.56天
137、在土木工程施工中应用FIDCK合同条件，只能按照（）方式编制招标文件。
A.总价可调合同 B.总价不可调合同 C.单价合同 D.成本加酬金合同
138、FIDCK是（）的法文名称字头组成的缩写词。
A.国际咨询从工程师联合会 B.国际造价工程师联合会
C.国际估价工程师联合会 D.国际注册建筑师联合会
139、《合同法》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以（）。
A.中止合同 B.顺延工期 C.要求赔偿停工、窝工等损失 D.顺延工程工期、并有权要求 赔偿停工窝工等损失
140、根据《合同法》规定：下列哪一项属于无效合同:（） A.合同订立时显失公平
B.一方以欺诈胁迫的手段使当事人在违背真实意思的情况下订立合同，并因此给对方当事人造成损害
C.不具有相应行为能力的行为人所实施的合同 D.基于重大误解所实施的合同 141、根据合同成立是否以交付标的物为要件，可将合同分为（）合同。 A.双务合同和单务合同 B.诺成合同和实践合同 C.有偿合同和无偿合同 D.主合同和从合同
142、建设工程施工合同的文件内容出现不一致时，合同的优先解释顺序为：（） A.中标通知书--合同协议书—合同专用条款—合同通用条款—标准、规范及有关技术资料
B.中标通知书—合同协议书—合同通用条款—合同专用条款—标准、规范及有关技术资料
C.合同专用条款—合同通用条款—合同协议书—中标通知书—标准、规范及有关技术资料
D.合同协议书—中标通知书—合同专用条款—合同通用条款—标准、规范及有关技术资料
143、在以下哪种情况下建设工程未以书面形式订立，但认为是成立的：（）
A.一方已履行部分义务，另一方予以接受 B.一方还未履行义务，另一方予以接受
C.一方已履行主要义务，另一方予以接受 D.一方已履行全部义务，另一方不予接受
144、合同履行中，对合同条款有效性发生争议时，由（）确定。 A.当事人上级主管部门 B.社会中介服务机构 C.有管辖权的工商行政管理机关
D.有管辖权的人民法院或仲裁机构
145、《建设工程施工合同（示范文本）》CP—1999—0201,由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有三个附件，下列不在这三个附件中的是（）。
A.《承包方承揽工程材料一览表》 B.《承包方承揽工程项目一览表》
C.发包方供应材料一览表》 D.《房屋建设工程质量保修书》
二、建设工程造价员法规考试多选题：
1、合同纠纷解决方式有（）。
A.调解 B.行政仲裁 C.协议仲裁 D.诉讼
2、建设工程施工发包必须具备的条件（） A.有满足施工需要的图纸和有关技术资料； B.初步设计和概算已经批准；
C.资金和资金来源已落实，年度资金到位率在35%以上，其中当年竣工的工程资金到位率应达到100%；
D.具备与其发包工程性质、规模相适应的技术管理人员。
3、建设工程概预算人员履行的义务是（）。
A.遵守法律、法规、恪守职业道德 B.接受继续教育，提高业务技术水平 C.按照有关规定提供工程造价资料 D.不得允许他人以本人名义从业
4、申请领取施工许可证，应当具备下列条件（）
A.已经办理建设工程用地批准手续
B.有满足施工需要的施工图纸及接受资料
C.已经确定施工企业
D.有保证工程质量和安全的具体措施
E.招投标工作已完成
5、我国现行的《建设工程施工合同示范文本》由（）三部分组成。 A.协议书
B.工期质量
C.通用条款
D.合同价款
E.专用条款
6、以下属于甲级工程造价咨询单位资质标准的是：（） A.注册资金不少于１００万元。
B.高级专业技术职称人员不少于３人
C.近三年已完成５个大型或者８个中型以上建设项目工程造价的咨询工作 D.有良好的社会效益
7、经全省建设工程造价员资格认证统一考试合格的人员，申请初始注册时应提交的材料是（）
A.云南省建设工程造价员资格认证审批表 B.参加资格认证可是的准考证及合格证书 C.所在单位的证明 D.本人的工作业绩
8、建设工程合同包括：（）
A.工程勘察合同 B.工程设计合同 C.材料、设备采购合同 D.工程施工合同
E.工程造价咨询合同
9、根据《云南省建设工程造价管理条例》以下说法正确的是：（） A.建设项目可行性研究报告的投资估算由建设行政主管部门自主审批。 B.房屋建筑工程和市政工程的初步设计概算由建设行政主管部门审批。 C.涉及国家投资和财政预算资金安排的项目由建设行政主管部门会同经济贸易主管部门审批
D.建设工程估算、概算、结算的审批不得超过六十日。
E.大型建设项目的承包合同价经行政主管部门负责人批准，可适当延长审批时间。
10.下列那些工程应当设置拦标价（）。
A.使用国有资金或国有资金融资五十万元以上的工程； B.大、中型项目；
C.基础设施、公用事业等关系社会公共安全的项目； D.城市建设项目；
E.使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的建设工程；
11、按照《建设工程施工合同示范文本》规定，在施工中发生（）等情况造成工期延误的，经确认， 竣工工期可以顺延。
A.乙方未能及时调配施工机械 B.发生不可抗力 C.雨季天数多 D.工程量变化和设计变更
E.一周内非乙方原因停电、停水、停气等 造成停工累计超过8小时
12、《建设工程施工合同示范文本》的附件包括（）。
A.发包人供应材料设备一览表 B.通用条款 C.工程质量保修书 D.专用条款
E.承包人承揽工程项目一览表
13、在施工合同文本中，（）是发包人的义务。
A.办理土地征用 B.提供施工现场 C.在缺陷责任期内临时设施的修建
D.施工界区内临时设施的修建
Ｅ．在维修期内负责照管工程现场
14、以下属于建设工程概预算人员履行的义务是（）
Ａ．遵守法律、法规、恪守职业道德 Ｂ．接受继续教育，提高义务技术水平
Ｃ．使用建设工程概预算人员名称 Ｄ．签署工程造价文件，加盖执业专用章
Ｅ．不得允许他人以本人名义从业
15、《建筑法》中规定的“建筑许可”制度包括：（）方面。
A.建设项目规划许可 B.建筑工程施工许可 C.建筑工程监理制度
D.质量体系认证制度 E.从业资格
16、对于（）合同，当事人有权请求人民法院或仲裁机构变更或者撤销。
A.以合法形式掩盖非法目的 B.因重大误解订立的 C.恶意窜通，损害第三人利益的 D.含有因故意造成对方财产损失的免责条款的 E.在订立时显失公平的
17、关于民事代理下列表述正确的是（）
A.被代理人有权随时撤销其授权委托 B.因被代理人指定而确定的代理为指定代理
C.因法院指定而产生的代理为法定代理 D.表见代理为无效代理 E.合法代理行为产生的后果由被代理人承担
18、项目法人对建设项目的（）全面负责。
A.工程造价 B.设计质量 C.施工质量 D.建设工期 E.项目运营
19、下列表述中符合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的是（）
A.施工合同无效，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院不予支持
B.当事人对建设工程垫资没有约定的，按照借款处理
C.当事人对付款时间约定不明，建设工程已实际交付的，交付日为应付时间 D.建设工程施工合同纠纷以合同签订地为合同履行地
E.当事人对建设工程的计价方法有约定的，按照约定结算工程价款
20、合同履行中，对合同条款有效性发生争议时，由（）进行确认 A.当事人上级主管部门 B.社会中介服务机构 C.有管辖权的公司行政管理机关
D.有管辖权的人民法院 E.合同约定的仲裁机构
21、按照《合同法》，对“订立建筑工程合同”的规定正确的表述是（） A.建设工程合同订立时，可采用书面形式、口头形式和其他形式。
B.建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。
C.发包人只能与总承包人订立建设工程合同。公正进行。
D.施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。 E.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。
22、工程造价咨询单位必须具备的条件有（）
A.专职技术负责人具有造价工程师资格 B.有完善的技术经济档案管理制度
C.有严密的人事管理制度 D.有健全的项目管理制度 E.有严格的质量保证体系
23、依据《云南省建设工程造价管理条例》有关管理规定，叙述正确的有（）
A.云南省建设行政主管部门负责全省建筑工程造价管理工作
B.建设工程合同应当自签订之日起三十日内，连同招投标文件一并送建设行政主管部门登记备案。
C.使用国有资金或者国家融资100万元以下的建设工程，可以不受国家有关职能部门的审查、监督。
D.采用本省标准定额开发、销售的工程造价计算机软件，须经国家建设行政主管部门鉴定。 E.建设单位应当按照批准的初步设计及其概算进行建设，但可适当扩大建设规模、增加建设内容、提高建设标准。
24、根据最高人民法院司法解释第十四号规定，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为付款时间（） A.建设工程没有交付的，为工程实际完工之日
B.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人向行政主管部门提起行政调解之日
C.建设工程已交付的，为交付之日
D.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
25、按照其标的的不同，合同可分为以下几类：（）
A.转移财产的合同 B.完成工作的合同 C.提供劳务的合同 D.一次性给付的合同
E.连续给付的合同
26、承包人具有下列（）情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：
A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的 B.合同约定期限内没有完工的 C.已经完成的建设工程质量不合格的 D.将承包的建设工程非法转包、违法分包的
27、根据违法行为和法律责任的性质，以及实施法律制裁的主体和手段，法律制裁一般可分为以下几种（）：
A.民事制裁 B.刑事制裁 C.行政制裁 D.行政处罚
28、根据代理权产生的不同方式，代理可分为（）三种，这也是我国法律规定的代理权种类。
A.委托代理 B.指定代理 C.自己代理 D.双方代理 E.法定代理
29、建设工程实行公开招标的，发包单位应当依照法定程序和方式，发布招标公告，提供载有招标工程的（）等内容的招标文件。
A.主要技术要求 B.主要的合同条款 C.评标的标准和方法 D.开标、评标、定标的程序 E.拦标价计价表
30、合同价可以采用以下（）方式：
A.固定价 B.可调价 C.估算价 D.成本加酬金
31、建设主管部门在建设工程造价管理工作中履行下列主要职责（）： A.负责审批本级政府管理的建设项目可行性研究报告的投资估算 B.负责组织建设工程投资主体和有关部门审查本级政府管理的建设工程竣工结算
C.统一管理建设工程标准定额，编制并公布通用建设工程标准定额 D.负责建设工程造价纠纷的技术鉴定和行政调解
E.负责建设工程造价咨询单位资质认定和工程造价专业技术人员的管理工作
32、建设工程施工合同具有下列（）情形之一的，应当根据合同法的规定，认定无效：
A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 C.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 D.承包人非法转包、违法分包建设工程的 E.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的
33、从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的（）等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。 A.注册资本 B.专业技术人员 C.固定的办公场所 D.技术装备 E.脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计
34、工程造价管理体制改革的主要任务是：（）
A.推行工程量清单计价模式 B.实行工程造价管理市场化
C.对工程造价进行“动态”管理 D.引入招标竞争机制 E.建立健全造价工程师执业资格制度
35、工程造价咨询单位必须具备的条件有（）
A.专职技术负责人具有造价工程师执业资格 B.有完善的技术经济档案管理制度
C.有严密的人事管理制度 D.有健全的项目管理制度
E.有严格的质量保证体系
36、建设工程全面造价管理包括（）
A.全寿命造价管理 B.全过程造价管理 C.全要素造价管理 D.全风险造价管理 E.全方位造价管理
37、全面造价管理就是有效地使用专业知识和专门技术去计划和控制（）。
A.资源 B.造价 C.盈利 D.风险 E.进度
38、全要素造价管理就是实现工程造价、（）的集成管理。 A.工期 B.质量 C.安全 D.人员 E.环境
39、工程造价管理的基本内容是（）。
A.合理地确定工程造价 B.全面地确定工程造价
C.分阶段控制工程造价 D.合理地控制工程造价
E.有效地控制工程造价
40、以下属于甲级工程造价咨询单位资质标准的是：（）
A.注册资金不少于100万元 B.高级专业技术职称的人员不少于3人
C.近3年工程造价咨询营业收入累计不低于500万元 D.已取得乙级工程造价咨询企业证书满3年 E.有良好的社会效益
41、经全省建设工程造价员资格认证统一考试合格的人员，申请资格认证时应提交的材料是：（）
A.全国造价专业人员资格认证审批表 B.准考证（复印件） C.所在单位的证明 D.身份证（复印件） E.工作单位证明（证明在职在岗）
42、工程造价管理的含义是：（）
A.建设工程投资费用管理 B.建设工程前期费用的管理
C.建设工程合同的管理 D.建设工程价格的管理
E.建安工程费用的管理
43、工程造价管理系统有（）
A.工程造价咨询中介服务管理系统 B.政府行政管理系统 B.企、事业机构管理系统 D.行业协会管理系统 E.司法鉴定管理系统
44、工程造价管理组织中政府行政管理系统的主要职责包括（）。 A.研究工程造价管理体制改革理论与实践问题 B.对外代表我国造价工程师组织
C.指导定额的实施 D.编辑。出版有关工程造价方面的期刊和参考资料
E.制定工程造价管理有关法规、制度
45、有效控制工程造价应体现以下（）等多个原则。 A.以设计阶段为重点的建设全过程造价控制 B.审核施工图预算、结算建安工程价款
C.实施主动控制，以取得令人满意的结果 D.技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段
E.控制“三超”，合理使用人、财、物，以取得最好的投资效益
46、所谓工程造价的合理确定，就是在建设程序的各个阶段，合理地确定投资估算、概算造价、承包合同价、结算价和竣工决算价，以下对应表述正确的有：（）。
A.项目可行性研究阶段—投资估算 B.竣工验收阶段—施工图预算
C.初步设计阶段—初步设计概算 D.招投标阶段—承发包合同价
E.项目建议书阶段—估算指标
47、以下属于工程造价管理工作要素的有（）。
A.严格按概算对造价实行控制 B.认真控制施工图设计，推行“限额设计” C.严格合同管理，做好工程索赔价款结算工作 D.强化项目法人责任制
E.合理选定工程建设标准、设计标准，贯彻国家的建设方针
48、国外工程造价管理的特点主要有（）。
A.政府的直接调控 B.有章可循的计价依据
C.政府部门统一发布工程造价信息 D.重视实施过程中的造价动态控制
E.通用的合同文本
49、建设法律关系客体包括（）。
A.物 B.行为 C.智力成果 D.建设权利 E.建设义务
50、根据违法行为和法律责任的性质，以及实施法律制裁的主体和手段，法律制裁一般可分为以下几种（）。
A.民事制裁 B.刑事制裁 C.行政制裁 D.行政处分 E.行政处罚
51、以下内容，哪些是属于建设法律法规的自有特征（）。 A.普遍适用性 B.行政性 C.政策性 D.经济性 E.技术性
52、建设法律法规实施包括（）等内容。
A.学法 B.立法 C.执法 D.司法 E.守法
53、由于违法行为的性质和危害程度不同，违法者所应承担的法律责任也不同，一般有（）。
A.民事责任 B.刑事责任 C.行政责任 D.司法责任 E.过失责任
54、建设法律事实一般分为事件和行为两大类。其中，行为通常表现为（）。
A.行政行为 B.民事行为 C.司法行为 D.违法行为 E.自然行为
55、以下表述正确的是（）
A.建设法律法规只能由国家权力机关制定 B.建设法律法规遵守要具备主、客观两个方面的条件
C.建设行政法律关系在建设行业中起着决定作用 D.公民个人也可是建设法律关系的主体
E.建筑施工是建设法律关系的客体行为的表现
56、建设法律法规遵守的原则是（）。
A.守法的原则 B.不得损害社会公共利益和他人的合法权益 C.合法权益受保护的原则
D.依法行政 E.违法必究
57、以代理权产生的依据不同，可将代理分为（）。 A.委托代理 B.间接代理 C.法定代理 D.直接代理 E.指定代理
58、在下列各类事项中，（）能够导致诉讼时效的中断。
A.提起诉讼 B.当事人一方提起权利主张 C.当事人一方同意履行义务 D.不可抗力
E.当事人重病不能行使请求权
59、在下列权利被侵犯的情况中，诉讼时效为两年的有（）
A.名誉权受到侵犯 B.身体受到伤害要求赔偿的 C.建设工程合同纠纷 D.寄存财物被丢失或者损毁的 E.延付或者拒付租金的
60、代理的适用范围包括（）。
A.代理进行民事法律行为 B.代理房产登记 C.代理商标注册 D.代理进行诉讼 E.以他人名义接受捐赠 61、以下行为中哪些是代理权行使的限制行为（）。
A.自己代理 B.双方代理 C.表现代理 D.无权代理 E.代理人和第三人恶意串通
62、合同当事人承担违约责任的形式有（）。
A.支付违约金 B.支付赔偿金 C.返还财产 D.追缴财产 E.继续履行
63、可撤销的建设工程施工合同应当由（）确认。
A.建设行政主管部门 B.人民法院 C.仲裁机构 C.工商行政主管部门 E.监理公司
64、在下列行为中，（）属于要约邀请。
A.价目表的寄送 B.招标公告 C.投标 D.招标说明书 E.不含价格的商业广告
65、施工合同的当事人为（）。
A.建设单位 B.承包人 C.监理单位 D.设计单位 E.分包方
66、施工分包合同的当事人为（）。
A.建设单位 B.承包人 C.监理单位 D.设计单位 E.分包方
67、《建设工程施工合同（示范文本）》的附件包括（）等。 A.协议书 B.通用条款 C.工程质量保修书 D.专用条款 E.发包人供应材料设备一览表
68、组成施工合同的文件包括（）等。
A.招标公告 B.协议书 C.中标通知书 D.图纸 E.工程量清单
69、施工合同文本规定，()是承包人的责任。
A.对工程质量负责 B.按时提供施工场地 C.执行工程师发布的各项指令 D.按时支付工程款
E.提供相应的工程进度计划及进度统计报表
70、按照《施工合同文本》规定，在施工中由于（）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。
A.承包人未能及时调配施工机械 B.发生不可抗力 C.雨季天数增多 D.工程量变化和设计变更
E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时 71、《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，（）发生的费用由发包人承担。
A.工程本身的损害 B.发包人人员伤亡 C.造成承包人设备。机械的损坏及停工
D.所需清理修复工作 E.承包人人员伤亡
72、在施工合同履行中，发生()等情况时，承包人可向发包人索赔。 A.业主要求赶工 B.监理工程师发出的通知有误 C.社会* D.分包方违约 E.设计单位修改设计
73、建设工程合同具有下列法律特征：（）。
A.建设工程合同属于完成一定的建设工程项目的合同 B.建设工程是双务合同
C.建设工程合同是有偿合同 D.建设工程合同是实践合同 E.法律对建设工程合同的签订要求比较严格
74、建设工程合同具有下列（）情形之一的，应当根据合同法的规定，认定无效。
A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 C.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 D.承包人非法转包、违法分包建设工程的 E.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的。
75、合同纠纷的解决方式有（）。
A.调解 B.行政仲裁 C.协议仲裁 D.诉讼 E.和解
76、我国现行《建设工程施工合同（示范文本）》由三部分组成。
A.协议书 B.工期质量 C.专用条款 D.合同价款 E.通用条款
77、合同履行中，对合同条款有效性发生争议时，由（）进行确认。 A.当事人上级主管部门 B.社会中介服务机构 C.有管辖权的工商行政管理机关
D.有管辖权的人民法院 E.合同约定的仲裁机构
78、按照《合同法》对建设工程合同的规定正确的表述是（）。 A.建设工程合同时，可采用书面形式。口头形式和其他形式
B.建设工程的招投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行
C.发包人只能与总承包人订立建设工程合同
D.施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成 E.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查
79、对于（）合同，当事人有权请求人民法院或仲裁机构变更或者解除 A.以合法形式掩盖非法目的 B.因重大误解订立的 C.恶意串通，损害第三人利益的 D.含有因故意造成对方财产损失的免责条款的 E.在订立时显失公平的
参考答案： 单选题：
1.A 2.A 3.B 4.B 5.D 6.B 7.C 8.B 9.B 10.A 11.A 12.B 13.A 14.C 15.B 16.C
17.C 18.C 19.B 20.D 21.A 22.B 23.D 24.B 25.C 26.B 27.D 28.D 29.D 30.A 31.B 32.B 33.C 34.D 35.B 36.D 37.D 38.B 39.B 40.C 41.B 42.B 43.C 44.B 45.A 46.B 47.C 48.C 49.D 50.D 51.B 52.D 53.A 54.A 55.D 56.B 57.B 58.D 59.B 60.B 61.A 62.B 63.C 64.B 65.B 66.D 67.D 68.A 69.D 70.B 71.D 72.B 73.C 74.B 75.C 76.A 77.B 78.B 79.D 80.D 81.D 82.D 83.C 84.D 85.D 86.A 87.C 88.B 89.C 90.D 91.D 92.C 93.A 94.B 95.C 96.D 97.B 98.A 99.B 100.C 101.A 102.C 103.C 104.B 105.B 106.C 107.D 108.A 109.A 110.D 111.B
112.C 113.D 114.C 115.B 116.C 117.B 118.A 119.C 120.B 121.A 122.A 123.D 124.B
125.B 126.D 127.A 128.A 129.B 130.D 131.A 132.D 133.C 134.D 135.C 136.C 137.C 138.A 139.D 140.B 141.B 142.D 143.C 144.D 145.A 多选题：
1.AＣD 2.AＢC 3.AＢD 4.A B C D 5.A C E 6.A B C 7.B C D 8.A B D 9.B D E 10.A B C E 11.B C E 12.A C E 13.C D 14.A B D E 15.B E 16.A C E 17.A C E 18.A C D 19.B C D E 20.D E 21.A D E 22.A B E 23.A B 24.C D E 25.A B C 26.A D 27.B C 28.A B E 29.A B 30.A B D 31.B C D E 32.A C D 33.A B C D 34.A C D E 35.A B E 36.A C D E 37.A B C D 38.A B C E 39.A E 40.A C D 41.A B C D E 42.A D 43.B C D 44.C E 45.A C D 46.A C D 47.A B C D E 48.B C D 49.A B C 50.A B C 51.B CD E 52.C D E 53.A B C 54.A B C D 55.B C D E 56.AB C 57.ACE 58.ABC 59.AC
60.ABCD 61.ABE 62.ABC 63.BC 64.ABDE 65.ABD 66.BE 67.CE
68.BCDE 69.ACE 70.BDE 71.ABD 72.ABE 73.ABCE 74.ABC 75.ACDE 76.ACE 77.DE 78.BDE 79.BE
