土石方工程施工合同_土石方施工合同

其他范文时间：2020-02-27 16:44:19 收藏本文下载本文

【www.daodoc.com - 其他范文】

土石方工程施工合同由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“土石方施工合同”。

土石方工程施工合同

甲方:(发包方)_______________________ 乙方:(承包方)_______________________ 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。第一条工程概况

(一)工程名称: _______________________________(二)工程地点：______________________________(三)工程范围: _______________________________(四)承包方式:包工

(五)本合同土石方工程量为______________立方米。

(六)工程总造价:经双方确定在项目范围内按本合同工程范围实施综合包干单价_____结算。第二条工程期限

项目进场时甲、乙双方另行协商若发生了不可预见或不可抗力时,工期顺延。第三条工程价款结算

甲方按日进度过数为准支付乙方工程款,如因甲方未及时支付工程款造成的工期延误,责任由甲方承担。第四条双方责任

(一)甲方责任

一、乙方进场随工后如因甲方原因造成乙方误工、停工,则由甲方承担责任。(二)乙方责任乙方根据甲方提供的施工图纸和地质物查资料编制施工方案,并经甲方意后施工。

2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

3、乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,施工过程中发生事故由乙方负担。

4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。如由于乙方原因造成工程延误,每延误一天赔偿甲方总工程价款万分之五。

5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。第五条解决合同纠纷方式: 1.甲、乙双方协商处理。

2.通过诉讼解决,但凡因本合同引起的诉讼由甲方所在地法院管辖。