某工程建设单位违约情况汇报由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“建设单位工程情况汇报”。
XX工程建设单位违约情况汇报
由我公司施工的XX工程，建设单位不按合同约定支付工程进度款，属于违约行为。因建设单位不支付工程进度款导致我方停工，根据《 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，如果发包人未按合同约定支付工程价款，致使承包人无法施工，在承包人催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。我公司可以同建设单位解除合同。
解除合同后，我公司可以向甲方要求违约金、欠款利息、预期利润及赔偿因此产生的损失。
承包人行使解除权的，承包人可以根据已完工程量按合同约定要求发包人支付工程款及利息，同时基于发包人违约，可以要求发包人支付违约金；因停工而产生的损失，包括人工窝工、机械停置等费用，如果我公司为施工已经订购了相关设备材料，因解除合同导致对第三方产生违约并承担损失的，相应损失也应由发包人承担。除此之外，承包人基于合同履行预期所得利润由于合同解除而无法实现，可以作为损失向发包人主张。
法律事务部
2014年5月19日
